Centrale des marchés
33 travaux électriques haute tension sur terre-pleins, quais, ouvrages maritimes et bâtiments du gpmb à Bordeaux 33 travaux électriques haute tension sur terre-pleins, quais, ouvrages maritimes et bâtiments du gpmb à Bordeaux travaux électriques Haute Tension sur terre-pleins, quais, ouvrages maritimes et bât...
Grand Port Maritime de Bordeaux 33082Bordeaux postoffice@bordeaux-port.fr 0556905877
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

33 travaux électriques haute tension sur terre-pleins, quais, ouvrages maritimes et bâtiments du gpmb à Bordeaux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1152361

Date de clôture estimée : 01/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/07/14)
14-104099

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime de Bordeaux.
Correspondant : M le président du Directoire, grand Port Maritime de Bordeaux Bâtiment D 152, quai de Bacalan CS 41320 33082 Bordeaux Cedex tél. : 05-56-90-58-00 télécopieur : 05-56-90-58-77 courriel : postoffice@bordeaux-port.fr adresse internet : https://marches.bordeaux-port.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : travaux électriques Haute Tension sur terre-pleins, quais, ouvrages maritimes et bâtiments du GPMB.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45315300.

Lieu d'exécution : circonscription du GPMB.

Code NUTS : FR612.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Caractéristiques principales :
travaux électriques Haute Tension sur terre-pleins, quais, ouvrages maritimes et bâtiments du GPMB
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord cadre multi-attributaires (maximum 3 titulaires si le nombre de candidats le permet) sans minimum et 1 500 000 EUR maximum sur la durée de l'accord cadre.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie 5 %.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Fonds propres du Port de Bordeaux .
- Mode de paiement : Virement bancaire.
- Délai de paiement : 30 jours.
- Prix indexés sur l'indice Tp12.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire. L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles et financières
- garanties techniques.



Situation juridique - références requises : lettre de candidature (imprimé Dc1) - déclaration du candidat (imprimé Dc2) - déclaration du candidat relative à la lutte contre le travail dissimulé (imprimé DC 6) - pouvoir de la personne habilité à engager la société - le candidat devra préciser s'il fait l'objet ou non d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente. Dans l'affirmative, il devra produire la copie du ou des jugements à cet effet.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des travaux ;
- la présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années pour des prestations équivalentes, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre ou celles sous-traitées.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : === Offre === ;
- : acte d'engagement de l'accord cadre ;
- : bordereau de prix unitaire ;
- : détail quantitatif estimatif ;
- : mémoire technique ;
- : mémoire "QSE".

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique - cellules 24 kv de distribution et protection (10) - relais et dispositifs de protection optionnels (10) - câbles, tête, réparation et matériels de raccordement (5) - transformateurs (10) - postes préfabriqués (15) - adéquations et compatibilités des matériels (10) : 60 % ;
- prix des prestations : 30 % ;
- organisation du sav et durabilité du partenariat : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1er septembre 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14C0003.

Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : Sur place, ou par voie électronique sur la plateforme https://marches.bordeaux-port.fr.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Grand Port Maritime de Bordeaux.
grand Port Maritime de Bordeaux Bureau du courrier Bâtiment D - porte 013 152, quai de Bacalan CS 41320, 33082 Bordeaux Cedex, adresse internet : https://marches.bordeaux-port.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Grand Port Maritime de Bordeaux.
grand Port Maritime de Bordeaux Cellule des Marchés Bâtiment D 152, Quai de Bacalan CS 41320, 33082 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-90-59-38, télécopieur : 05-56-90-57-74, courriel : marches@bordeaux-port.fr, adresse internet : https://marches.bordeaux-port.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Grand Port Maritime de Bordeaux.
grand Port Maritime de Bordeaux Cellule des Marchés 152, Quai de Bacalan Bâtiment d cs 41320, 33082 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-90-58-00, télécopieur : 05-56-90-58-77, courriel : postoffice@bordeaux-port.fr, adresse internet : https://marches.bordeaux-port.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux tribunal Administratif de Bordeaux 9, rue Tastet 33000 Bordeaux tél. : 05-56-99-38-00 télécopieur : 05-56-24-39-03 adresse internet : http://www.ta-bordeaux.juradm.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : soit d'un référé précontractuel avant la signature du marché (articles L. 551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ;
- soit d'un référé contractuel après la signature du marché, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (articles L. 551-13 à 23 du même code) ;
- soit d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision (articles R.421-1 à 7 du même code) ;
- soit d'un recours de pleine juridiction dans les deux mois qui suivent la présente décision.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00