Centrale des marchés
33 Travaux d'extension d'un bâtiment de bureau et ses ateliers à Bassens Aval 33 Travaux d'extension d'un bâtiment de bureau et ses ateliers à Bassens Aval extension d'un bâtiment de bureau et ses ateliers à Bassens Aval. code_postal : 33082 lieu : grand Port Maritime de...
Grand Port Maritime de Bordeaux 33082Bordeaux postoffice@bordeaux-port.fr 0556905877
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

33 Travaux d'extension d'un bâtiment de bureau et ses ateliers à Bassens Aval

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 894415

Date de clôture estimée : 27/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (29/11/13)
13-208418

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime de Bordeaux.
Correspondant : M le président du Directoire, grand Port Maritime de Bordeaux Bâtiment D 152, quai de Bacalan CS 41320 33082 Bordeaux Cedex tél. : 05-56-90-58-00 télécopieur : 05-56-90-58-77 courriel : postoffice@bordeaux-port.fr adresse internet : https://marches.bordeaux-port.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : extension d'un bâtiment de bureau et ses ateliers à Bassens Aval.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45211350.

Lieu d'exécution : bassens Aval.

Code NUTS : FR612.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
extension d'un bâtiment de bureau et ses ateliers à Bassens Aval- plomberie.Sanitaire, Cvp.
Reconsultation du lot n°4 déclaré infructueux de la consultation du 16 août 2013 publié au BOAMP n°159a le 20 août 2013,avis 13-150011,annonce n°7
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pourvoir adjudicateur a la possibilité de recourir aux marchés complémentaires (art 35.ii-5 du Cmp), à des marchés de prestations similaires (art 35.ii-6 du Cmp) ainsi que de recourir aux avenants (art 20) et aux décisions de poursuivre (art 118 du Cmp).

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Fonds propres du Port de Bordeaux .
- Mode de paiement : Virement bancaire.
- Délai de paiement : 30 jours.
- Les prix sont révisables sur les indices Bt38 : Plomberie sanitaire (y compris appareils) et Bt41 : Ventilation et conditionnement d'air.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : lot n° 04
garanties professionnelles et financières
- garanties techniques.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des travaux ;
- la présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années pour des prestations équivalentes, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre ou celles sous-traitées.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : === Candidature === ;
- : lettre de candidature (Dc1 disponible sur http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/noti1.rtf) ;
- : déclaration du candidat (Dc2 disponible sur http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf) ;
- : les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;
- : le candidat devra nous préciser s'il fait l'objet ou non d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente. Dans l'affirmative, il devra produire la copie du ou des jugements à cet effet ;
- : === Offre === ;
- : acte d'engagement ;
- : décomposition du prix global et forfaitaire ;
- : mémoire technique ;
- : attestation de la visite du candidat ;
- : justificatifs de conformité à produire suivant annexe du RC.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- lot n° 04 prix des prestations : 60 % ;
- lot n° 04 valeur technique - au regard du mémoire technique : - moyens et méthodes proposés (20) - phasage des travaux (20) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 décembre 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13S0021.

Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : Sur place, ou par voie électronique sur la plateforme https://marches.bordeaux-port.fr.
Autres renseignements complémentaires : Visites obligatoires, les jours de visite sont : le 10 ou le 12 décembre 2013.
A titre indicatif, les travaux démarreront fin 2013 ou début 2014.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 novembre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Grand Port Maritime de Bordeaux.
grand Port Maritime de Bordeaux Bureau du courrier Bâtiment D - porte 013 152, quai de Bacalan CS 41320, 33082 Bordeaux Cedex, adresse internet : https://marches.bordeaux-port.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Grand Port Maritime de Bordeaux.
grand Port Maritime de Bordeaux Cellule des Marchés Bâtiment D 152, Quai de Bacalan CS 41320, 33082 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-90-59-38, télécopieur : 05-56-90-57-74, courriel : marches@bordeaux-port.fr, adresse internet : https://marches.bordeaux-port.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Grand Port Maritime de Bordeaux.
grand Port Maritime de Bordeaux Cellule des Marchés 152, Quai de Bacalan Bâtiment d cs 41320, 33082 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-90-58-00, télécopieur : 05-56-90-58-77, courriel : postoffice@bordeaux-port.fr, adresse internet : https://marches.bordeaux-port.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux tribunal Administratif de Bordeaux 9, rue Tastet 33000 Bordeaux tél. : 05-56-99-38-00 télécopieur : 05-56-24-39-03 adresse internet : http://www.ta-bordeaux.juradm.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : soit d'un référé précontractuel avant la signature du marché (articles L. 551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ;
- soit d'un référé contractuel après la signature du marché, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (articles L. 551-13 à 23 du même code) ;
- soit d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision (articles R.421-1 à 7 du même code) ;
- soit d'un recours de pleine juridiction dans les deux mois qui suivent la présente décision.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 04 plomberie, sanitaires, CVC.
Plomberie, sanitaires, CVC.

Durée : 7 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45232460, 45331000.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous