See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Domofrance
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché de travaux pour la réhabilitation de 240 logements, résidence Le Grand Louis à Eysines (33 320)
Description: Marché de travaux pour la réhabilitation de 240 logements, résidence Le Grand Louis à Eysines (33 320)
Identifiant de la procédure: d8459426-b9a2-4f90-9f74-c0ca6ca0c113
Avis précédent: 87baf2d1-7386-49b6-a407-6a4cf780f8ff-01
Identifiant interne: 2025-115
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211340 Travaux de construction d'immeubles collectifs
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: EYSINES
Code postal: 33320
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Informations complémentaires: résidence Le Grand Louis
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: GROS OeUVRE - MACONNERIE - PLATRERIE
Description: GROS OEUVRE - MACONNERIE - PLATRERIE
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: CRITERE DU PRIX
Description: Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Nom: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE-COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: ETANCHEITE
Description: ETANCHEITE
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: MENUISERIES EXTERIEURES - MENUISERIES BOIS
Description: MENUISERIES EXTERIEURES - MENUISERIES BOIS
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: TRAITEMENT DES FACADES
Description: TRAITEMENT DES FACADES
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: SERRURERIE
Description: SERRURERIE
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: DESENFUMAGE
Description: DESENFUMAGE
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: SANITAIRES - CHAUFFAGE - VMC
Description: SANITAIRES - CHAUFFAGE - VMC
Identifiant interne: 7
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: ELECTRICITE
Description: ELECTRICITE
Identifiant interne: 8
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: PEINTURE - SOLS SOUPLES - CARRELAGE
Description: PEINTURE - SOLS SOUPLES - CARRELAGE
Identifiant interne: 9
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE
Description: DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE
Identifiant interne: 10
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: ELEVATEURS PMR
Description: ELEVATEURS PMR
Identifiant interne: 11
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: FLOCAGE
Description: FLOCAGE
Identifiant interne: 12
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: VRD - ECLAIRAGE
Description: VRD - ECLAIRAGE
Identifiant interne: 13
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: ESPACES VERTS - MOBILIER
Description: ESPACES VERTS - MOBILIER
Identifiant interne: 14
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: eysines
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 32 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: CRITERE DU PRIX 60 % de la note finale Montant total 55 points Cohérence du prix 5 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: CRITERE DE LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE sur 100 points 30 % de la note finale dont : Qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier également Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre. 50 points Méthodologie d'intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d'amiante (selon le lot concerné et les diagnostics fournis), la continuité de service vis-à-vis des locataires en place, la prise de rdv, l'intervention dans le logement et la gestion des délais 45 points Niveau de précision du cadre technique 5 points COHERENCE DES REFERENCES AVEC LE PROJET 10 % de la note finale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 10 352 974,79 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CBRA
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 005 014,37 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-01
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ETANDEX
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 393 311,44 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-112-02
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: A3M
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 545 796,86 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-03
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: DAVITEC
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 2 527 761,58 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-04
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: C2B GARONNE
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 229 533,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-05
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: TECHNIQUE INCENDIE
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 37 500,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-06
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: FAVRE
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 2 035 720,30 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-07
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: AECF
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur de l'offre: 258 547,38 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-08
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 6
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CBRA
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur de l'offre: 359 142,43 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-09
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VALGO
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur de l'offre: 105 703,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-10
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ASCIER
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur de l'offre: 323 712,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-11
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SMILE IOL
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur de l'offre: 122 988,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-12
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0013
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SPIE BATIGNOLLES MALET
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013
Valeur de l'offre: 1 076 572,21 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-13
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0014
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: JARDIN DE GUYENNE
Offre:
Identifiant de l’offre: 2025-115
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur de l'offre: 331 672,50 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025-115-14
Date de conclusion du marché/concession: 29/12/2025
Organisation qui signe le contrat: Domofrance
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 5
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Domofrance
Numéro d’enregistrement: 45820496300029
Adresse postale: 110 AVENUE DE LA JALLERE
Ville: BORDEAUX
Code postal: 33000
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Téléphone: +33 556437575
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TRIBUNAL JUDICIAIRE
Numéro d’enregistrement: 17330111000529
Adresse postale: 30 rue des frères Bonie
Ville: Bordeaux
Code postal: 33000
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Téléphone: 0547339000
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: CCIRA
Numéro d’enregistrement: 13002927500083
Adresse postale: 2 rue Jules Ferry
Ville: Bordeaux Cedex
Code postal: 33090
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Téléphone: 0554689956
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: CBRA
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 53127710100022
Ville: CENON
Code postal: 33150
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0009
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: A3M
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 48763026100039
Ville: MONTUSSAN
Code postal: 33450
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: ETANDEX
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 30689637400320
Ville: BEYCHAC ET CAILLAU
Code postal: 33750
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: DAVITEC
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 38404055600027
Ville: BORDEAUX
Code postal: 33100
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: C2B GARONNE
Taille de l’opérateur économique: Micro
Numéro d’enregistrement: 91459601000019
Ville: CANEJAN
Code postal: 33610
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0005
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: TECHNIQUE INCENDIE
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 50393296400045
Ville: LANDIRAS
Code postal: 33720
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0006
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: FAVRE
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 33420119100031
Ville: FLOIRAC
Code postal: 33270
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0007
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: AECF
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 45111315300048
Ville: VILLENAVE D ORNON
Code postal: 33140
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0008
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: VALGO
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 45397583100182
Ville: PETIT COURONNE
Code postal: 76650
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0010
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: ASCIER
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 41761089600108
Ville: SERRIS
Code postal: 77700
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0011
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: SMILE IOL
Taille de l’opérateur économique: Micro
Numéro d’enregistrement: 84462039300018
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13004
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0012
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: SPIE BATIGNOLLES MALET
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 30269887300635
Ville: BLANQUEFORT
Code postal: 33295
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0013
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: JARDIN DE GUYENNE
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 39037643200022
Ville: ARSAC
Code postal: 33460
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: DEMATIS
Numéro d’enregistrement: 45072478600030
Ville: Paris
Code postal: 75015
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 172365548
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: fdd732b7-22b3-4169-8b72-538123260bec - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 01/07/2026 14:10:02 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 456399-2026
Numéro de publication au JO S: 125/2026
Date de publication: 02/07/2026
