Le présent marché a pour objet la conception, l'intégration et la maintenance de deux scénarios d'infrastructure système et réseau dans deux collèges pilotes de Gironde

Avis de marché Département(s) de publication : 33 Annonce No 15-91127 Services - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département de la Gironde. Correspondant : M. Devanne sebastien, 1 esplanade Charles de Gaulle Cs71223 33074 Bordeauxtél. : 05-56-99-33-33télécopieur : 05-56-99-57-97courriel : marches-publics@cg33.fr adresse internet : http://www.gironde.fr . Objet du marché : le présent marché a pour objet la conception, l'intégration et la maintenance de deux scénarios d'infrastructure système et réseau dans deux collèges pilotes de Gironde . Caractéristiques principales : le présent marché a pour objet la conception, l'intégration et la maintenance de deux scénarios d'infrastructure système et réseau dans deux collèges pilotes de Gironde. Pour ces deux pilotes, l'expérimentation est prévue sur les deux années scolaires à venir (2015/2016 et 2016/2017). Les résultats issus de ces travaux doivent permettre au Département d'avoir la maitrise des implications techniques, organisationnelles et budgétaires selon le scénario qui pourrait être retenu pour l'informatisation des collèges Girondins. Afin d'organiser et suivre la prestation, 3 chantiers sont définis : - chantier 1 : Mise en place d'une infrastructure système et réseau sur deux établissements pilote avec le concours des services départementaux et en coordination avec les services du Rectorat de Bordeaux et la direction du collège : O Un collège pilote sur un modèle totalement centralisé o Un collège pilote sur un modèle partiellement décentralisé - chantier 2 : Mise en place d'un système complet de gestion des postes de travail sur leur cycle de vie sur les deux collèges pilotes - chantier 3 : Maintenance et assistance des systèmes mis en œuvre dans les chantiers 1 et 2 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché est un marché à bons de commande à base d'unités d'œuvre. Le marché est passé sans minimum. Le montant maximum du marché est fixé à 206 999 euro(s) (H.T.). Le marché est exécutoire à compter de la réception de la notification du marché à son titulaire. La durée du marché est de 12 mois. Cette durée pourra être prolongée pour 12 mois supplémentaires par décision expresse du pouvoir adjudicateur. La durée du marché ne peut excéder 24 mois. Refus des variantes . Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par le budget départemental sur les ressources publiques et le paiement se fera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément à l'article 51 du code des marchés publics, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés . Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : pièces constituant la candidature :1- la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou Dc12- la déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou Dc23- la déclaration du candidat relative à la lutte contre le travail dissimulé (partie III du kit deréponse) ou les pièces prévues aux articles D 8222-5, D 8222-7 et D 8222-8 du code detravail (possibilité de le produire à l'attribution)4- l'état annuel des certificats reçus (partie IV du kit de réponse) ou Noti2 (possibilité de leproduire à l'attribution)5- une déclaration appropriée de banques ou une preuve d'une assurance pour les risquesprofessionnels6- le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les services objet dumarché sur les 3 derniers exercices disponibles7- une description des effectifs du candidat et de l'importance du personnel d'encadrement pourchacune des trois dernières années8- une liste des principales références sur des prestations similaires réalisées au cours des 3dernières années (indiquer l'objet, le montant, le nom et les coordonnées du client).Conformément à l'article 45 du Code des Marchés Publics, les preuves attestant desréférences professionnelles peuvent être apportées par tout moyen.9- l'indication des titres d'études et de l'expérience professionnelle des responsables desprestations de services de même nature que celles du marché10- les certificats de qualité dont bénéficie le candidat; - Autres renseignements demandés : pièces constituant l'offre :11- l'acte d'engagement et ses annexes établis selon le modèle joint, complétés, paraphés, datéset signés par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires dumarché.Cet acte d'engagement sera éventuellement accompagné des demandes d'acceptation dessous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, par les sous-traitants désignés aumarché.12- le bordereau des prix unitaires complété, daté et signé13- un mémoire technique comprenant notamment les renseignements suivants- pour chaque mission, la méthodologie retenue, une présentation des solutionsproposées, et leurs conditions de réalisation- un planning de réalisation commenté pour chaque chantier- un organigramme commenté, présentant la répartition des tâches ainsi que les modesde gouvernance et de suivi de la mission- une estimation de la charge de travail pour chaque chantier en j/h par type de profil14- le curriculum vitae du chef de projet qui sera le référent du Département pendant toute ladurée du marché, ainsi que des principaux intervenants sur chaque chantier. Ces documentsmettront en évidence les compétences en lien avec l'objet de la mission. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - valeur technique : 70 %; - prix : 30 %. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 15 juillet 2015, à 16 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : COL-AS-15-SAF-164. Renseignements complémentaires : les délais d'exécution des unités d'œuvre sont : - chantier 1 : mise en place d'une infrastructure système et réseau le démarrage du chantier est prévu à compter de la notification du bon de commande. Les prestations seront réalisées dans un délai de 12 mois avec la répartition ci-après : - 6 mois pour la mise en œuvre - maintien en conditions opérationnelles pour une durée de 6 mois un bon de commande spécifique d'une durée de 12 mois pour le maintien en conditions opérationnelles pourra être émis en cas de reconduction du marché pour une année supplémentaire. chantier 2 : les postes de travail le démarrage du chantier est prévu à compter de la notification du bon de commande. Les prestations seront réalisées dans un délai de 12 mois avec la répartition ci-après : - 6 mois pour la mise en œuvre - maintien en conditions opérationnelles pour une durée de 6 mois un bon de commande spécifique d'une durée de 12 mois pour le maintien en conditions opérationnelles pourra être émis en cas de reconduction du marché pour une année supplémentaire. chantier 3 : Maintenance et assistance le démarrage de ce chantier est prévu à partir de la notification du bon de commande pour une durée de 6 mois. Un bon de commande spécifique d'une durée de 12 mois pourra être émis en cas de reconduction du marché d'une année supplémentaire. chaque bon de commande pourra préciser une date de démarrage des prestations postérieure à sa date de notification 1. Valeur technique de l'offre : 70% - compréhension de la mission et méthodologie (évalué sur la base du mémoire technique) - 35 points - conduite de la mission et adéquation des moyens aux objectifs (évalué sur la base du planning, de l'organigramme et de l'estimation de la charge de travail) - 20 points - qualité des intervenants proposés (évalué sur la base du Cv) - 15 points 2. Prix (le prix de référence pour ce critère sera la somme du prix des trois unités d'œuvres correspondant aux trois chantiers décrits dans le CCTP, y compris les prolongations des chantiers 1 et 2 pour une durée de 12 mois, chaque unité d'œuvre n'étant compté qu'une seule fois : 30%. Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département de la Gironde. Correspondant : M. M. le président,  1 Esplanade Charles de Gaulle,  33074 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-33-14, télécopieur : 05-56-99-33-81,  adresse internet : https://marchespublics.aquitaine.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=1414&orgAcronyme=b1m . Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Département de la Gironde. Correspondant : M. M. le président,  1 Esplanade Charles de Gaulle CS 71223,  33074 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-33-14, télécopieur : 05-56-99-33-81,  adresse internet : https://marchespublics.aquitaine.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=1414&orgAcronyme=b1m