Centrale des marchés
marché de travaux pour l'extension et la restructuration des lycées Saint Louis et Beau de Rochas à Bordeaux - opération no 52225 33 travaux pour l'extension et la restructuration des lycées Saint Louis et Beau de Rochas à Bordeaux ville : Bordeaux Cedex lieu : b.m.a: 38, rue de Cursol - cs80010 pays : F- code_postal ...
Conseil Régional d'Aquitaine 33001Bordeaux 05 56 98 21 04
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'extension et la restructuration des lycées Saint Louis et Beau de Rochas à Bordeaux - opération no 52225

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1344851

Date de clôture estimée : 13/02/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (30/12/14)
444058-2014
BOAMP (27/12/14)
14-193526

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Conseil Régional d'Aquitaine, b.m.a: 38, rue de Cursol - cs80010, à l'attention de M. le président du Conseil Régional d'aquitaine, F-33001 Bordeaux Cedex. Tél. : (+33) 5 56 99 31 99. Fax : (+33) 5 56 98 21 04.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://region.aquitaine.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : B.M.A, 38 rue de Cursol - cs80010, à l'attention de B.M.A, F-33001 Bordeaux Cedex. Tél. : (+33) 5 56 99 31 99. Fax : (+33) 5 56 98 21 04. URL : http://marchespublics.aquitaine.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : B.M.A, 38 rue de Cursol - cs80010, à l'attention de B.M.A, F-33001 Bordeaux Cedex. Fax : (+33) 5 56 98 21 04. URL : http://marchespublics.aquitaine.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : C.R.A, 14, rue François de Sourdis - unité marchés publics- porte 207, à l'attention de Conseil Régional d'aquitaine, F-33077 Bordeaux Cedex. Tél. : (+33) 5 57 57 80 00. URL : http://marchespublics.aquitaine.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale

Autre : conseil Régional d'aquitaine.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
marché de travaux pour l'extension et la restructuration des lycées Saint Louis et Beau de Rochas à Bordeaux - opération n° 52225.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesrue Jean Hameau, 33300 Bordeaux.
Code NUTS : FR61.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
marché de travaux pour l'extension et la restructuration des lycées Saint Louis et Beau de Rochas à Bordeaux - opération n° 2014b000tx1177 - restructuration des bâtiments du lycée Beau de Rochas f, g, h, e. Réalisation de locaux communs aux lycées Saint Louis et Beau de Rochas (loge d'accueil) et d'aménagements VRD et paysagers du site des deux lycées. Il est prévu que le marché soit décomposé en 6 lots. Le marché comporte une tranche ferme (Bâtiments F,G,H)Et deux tranches conditionnelles - la tranche conditionnelle 1 concerne les travaux de réaménagement intérieur et de façade du bâtiment E. La tranche conditionnelle 2 concerne les travaux de réalisation du préau et aménagements de surface des lycées Saint Louis et Beau de Rochas. La durée prévisionnelle des travaux est de 24 mois. L'exécution des tranches conditionnelles devrait intervenir en même temps que l'exécution de la tranche ferme.
Aucune indemnité ne sera versée en cas de non affermissement de tranche conditionnelle.
Pas d'options techniques.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45000000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : des avenants ou décision de poursuivre et des marchés complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat. Possibilité de recourir à la procédure de l'article 35-ii-6 pour la réalisation de prestations similaires.
Le maître d'ouvrage prévoit de lancer ultérieurement des marchés en "petits lots" conformément à la procédure décrite aux articles 27.iii et 28 du code des marchés publics.
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : VRD et aménagements paysagers
1) Description succincte :
Travaux de VRD et d'espaces verts relatifs à la réhabilitation de l'existant et terrassements préalables à la réalisation de l'extension de bâtiments sur site
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112000, 45112700.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé : Préfabriqués - Déconstruction - Désamiantage - Fondations - Gros oeuvre - Charpente
1) Description succincte :
Prestations d'installations de chantier, travaux de curetage et démolitions, de fondations spéciales, de réseaux sous dallage, d'ossatures en béton armé, de maçonnerie, de structure métallique, d'ossature bois et d'équipements techniques.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220, 45111100,45262660,45262210.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé : Couverture - Etanchéité - Bardages - Serrurerie et métallerie - menuiseries extérieures
1) Description succincte :
Tous travaux de couverture et ouvrages annexes, d'étanchéité, de bardage bois, de métallerie, de serrurerie et de menuiseries extérieures aluminium et bois.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261210, 45261420,45262650,45341000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé : Menuiseries intérieures - Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus - Revêtements sols et murs - Peinture
1) Description succincte :
Tous travaux et toutes sujétions de menuiseries intérieures, de cloisons, doublages, isolation, plâtrerie, plafonds suspendus, revêtements de sols et de murs et peinture.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000, 45421152,45323000,45421146.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 5

Intitulé : Ascenseur
1) Description succincte :
Travaux de fourniture et pose d'un ascenseur desservant 3 niveaux.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45313100.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6

Intitulé : Equipements des préfabriqués - Plomberie - Sanitaires - CVC - Electricité courants forts - Courants faibles - SSI - Paillasses de laboratoires
1) Description succincte :
Tous travaux d'équipement technique de bâtiments modulaires préfabriqués, de plomberie, chauffage, ventilation, conditionnement d'air, d'électricité en courant fort et courant faible, de système de sécurité incendie et de paillasses pour les salles de laboratoires.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45330000, 45331000,45232460,45311100.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Budget régional- délai global indiqué à l'article 98 du code des marchés publics à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le paiement s'effectue par virement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.
Possibilité de percevoir une avance forfaitaire dans les conditions prévues par les pièces de marché.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Solidaire à l'attribution du marché.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - La lettre de candidature ou habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement (ou Dc1)
- le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente (présenter le pouvoir en annexe: extrait K.Bis ...)
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics (ou cf. Dc1 - page 3: dûment datée et signée avec le cachet de la société).
- déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés. (ou remplir Dc1).
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
- la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.
- en l'absence de références, le candidat est appelé à fournir tout élément de nature à justifier ses capacités à réaliser les travaux faisant l'objet du marché.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lot n°1 - opqbi-1101 - opqbi-1104 ou équivalents
lot n°2 - opqbi-1201 - opqbi-1203 - opqbi-1207 - opqbi-1205 - Qualibat 1113 - Qualibat1512 - Qualibat 1513 - Qualibat 2113 - Qualibat 2243 - ou équivalents
lot n°3 - opqbi-1213 - Qualibat 3183 - Qualibat 3212 - Qualibat 3813 - ou équivalents
lot n°4 - opqbi-1221 - Qualibat 4133 - Qualibat 4143 - Qualibat 4312 - Qualibat 4323 - Qualibat 4413 - Qualibat 4713 - Qualibat 6612 - ou équivalents
lot n°6 - opqbi-1308 - opqbi-1310- opqbi-1311 - opqbi-1313 - opqbi-1406 - opqbi-1420 - Qualibat 5113 - Qualibat 5313 - Qualibat 5433 - Qualibat 5444 - ou équivalents.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix des prestations
Pondération : 70.
2. valeur technique (qualité du dpgf, fiches des principaux matériaux / produits, qualité du mémoire technique)
Pondération : 30.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014B000TX1177.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
oui.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : oui.

Prix : 685 EUR.

Modalités de paiement : le dossier de consultation des entreprises sur support papier, sera remis à chaque candidat contre un chèque de 685 €o(s) (T.T.C.) à l'ordre de BMA, pour paiement des frais de reproduction. Il appartiendra au candidat de venir retirer le dossier à BMA par ses propres moyens (transporteur, coursier). Le candidat devra au préalable envoyer une demande par télécopie à B.M.A au 05.56.98.21.04. Le DCE sera disponible dans les 3 jours ouvrables suivant la demande de l'entreprise.
il est également disponible gratuitement, à l'adresse électronique suivante : http://marchespublics.aquitaine.fr référence 2014b000tx1177.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
13 février 2015, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3) Informations complémentaires :
1/ Remise des candidatures et offres:
- soit une remise sur support papier: - sous pli cacheté portant les mentions "Offre pour marché de travaux pour l'extension et la restructuration des lycées Saint Louis et Beau de Rochas à Bordeaux - opération n° 52225 - marché n°2014b000tx1177. - lot n° ... - ne pas ouvrir". Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres.
- Soit par transmission électronique à l'adresse suivante : http://marchespublics.aquitaine.fr. Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : . Format Microsoft Word (".doc ou .docx") (Version Word 97 et postérieures). Format Adobe Acrobat(".Pdf") (Version Acrobat 5 et postérieures). Format Microsoft Excel (".xls") (Version Excel 97 et postérieures). Format AUTOCAD (".dwg") pour les plans complémentaires . Format JPG pour les éléments graphiques d'illustration. Format Ppt et msp. Les fichiers compressés seront regroupés dans des archives au format .Zip.
2/ Conformément à l'article 14 du Code des Marchés Publics, le Conseil Régional d'aquitaine souhaite promouvoir l'emploi de personnes présentant des difficultés d'insertion professionnelle, au travers de sa commande publique et ceci afin de combattre les risques d'exclusion.
Ce marché comporte une clause de promotion de l'insertion et de l'emploi. Cette dernière est une condition d'exécution de ce marché, permettant d'insérer dans le milieu du travail, des personnes en parcours d'insertion professionnelle.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23 décembre 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet - cS 21490, F-33063 Bordeaux Cedex. E-mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr. Tél. : (+33) 5 56 99 38 00. URL : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 5 56 24 39 03

Organe chargé des procédures de médiation : DRJSCS AQUITAINE - CCIRA de Bordeaux
Comité consultatif inter régional de règlement amiable des litiges, 103 bis, rue Belleville - B.P. 952, F-33063 Bordeaux Cedex. Tél. : (+33) 5 56 90 65 30. Fax : (+33) 5 56 90 65 00
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet - cS 21490, F-33063 Bordeaux. E-mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr. Tél. : (+33) 5 56 99 38 00. URL : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 5 56 24 39 03
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 23 décembre 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous