commune de Jullouville
travaux daménagement de la place du marché
Procédure adaptée
1. Maître d'ouvrage : commune de Jullouville.
2. Personne responsable du marché : M. le Maire.
3. Objet du marché : travaux daménagement de la place du marché.
Marché de travaux. Exécution : infrastructures de voirie, eaux pluviales, distribution dénergie, espaces verts.
4. Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.
5. Désignation des lots :
Lot 1 : terrassement, eaux pluviales, voirie.
Lot 2 : distribution d'énergie.
Lot 3 : espaces verts.
6. Découpage en tranches : tranche unique.
7. Délai d'exécution : fin des travaux imposée au plus tard le 29 mars 2024.
8. Date prévisionnelle des travaux : démarrage novembre 2023.
9. Conditions relatives au marché : délai de paiement 30 jours. Marché avec entreprise unique ou groupement dentreprises solidaires ou conjointes.
10. Conditions de participation : justificatifs et documents en application des articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique.
11. Modalité d'obtention du dossier :
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site :
http://www.granville-repro.com
Présentation des offres suivant le règlement de consultation.
12. Remise des offres : seules les offres électroniques sont acceptées.
13. Critères de jugement des offres :
Lot 1 :
- prix de loffre 60 %,
- valeur technique 30 %,
- délai dexécution et optimisation 10 %.
Lots 2 et 3 :
- prix de loffre 60 %,
- valeur technique 40 %.
14. Renseignements :
- administratifs : commune de Jullouville, tél. 02 33 91 10 20,
mairiejullou@orange.fr
- techniques : Tecam, tél. 02 33 50 50 33, agence.granville@tecam.fr
- plateforme numérique : Granville Repro, tél. 02 33 49 74 87,
contact@granville-repro.com
15. Date limite de réception des offres : 6 octobre 2023 à 12 h 00.
16. Durée de validité des offres : 120 jours.
17. Date d'envoi à la publication : 12 septembre 2023.