Centrale des marchés
41 reprises ponctuelles ou structurantes sur voies communales et communautaires à Blois 41 reprises ponctuelles ou structurantes sur voies communales et communautaires à Blois reprises ponctuelles ou structurantes sur voies communales et communautaires. ville : Blois Cedex code_pos...
Communauté d'agglomération de Blois 41043Blois marches@agglo-blois.fr 0254903558
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

41 reprises ponctuelles ou structurantes sur voies communales et communautaires à Blois

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 677268

Date de clôture estimée : 23/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/04/13)
13-76765
SOURCEWEB (25/04/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté d'agglomération de Blois.
Correspondant : Mme Nunes Héléna, 1 r Honore de Balzac - cS 4318 41043 Blois Cedex tél. : 02-54-90-35-66 télécopieur : 02-54-90-35-58 courriel : marches@agglo-blois.fr adresse internet : http://www.agglopolys.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : reprises ponctuelles ou structurantes sur voies communales et communautaires.

Type de marché de travaux : conception-réalisation.

C.P.V. - Objet principal : 45233000.

Lieu d'exécution : communauté d'agglomération de Blois et communes de Chambon-Sur-Cisse, La Chapelle Vendômoise, Coulanges, Cour-Cheverny, Les Montils, St Denis-Sur-Loire, Sambin, Seillac, Villefrancoeur.

Code NUTS : øFR245ø.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux comprennent l'ensemble des fournitures et main d'oeuvre nécessaire à l'exécution des travaux objet du marché, à savoir, non limitativement :
-la préparation du support (nettoyage, balayage de la chaussée, etc...),
-les travaux préparatoires à la mise en oeuvre des enrobés tels que : rabotage, engravures, purges superficielles, pontage de fissures, déflachage ou reprofilage de la chaussée - support, réparations ponctuelles diverses, etc...,
-la fourniture et la mise en oeuvre de la couche d'accrochage,
-la fabrication en centrale, le transport et la mise en oeuvre des matériaux enrobés, leur compactage et leur réglage,
-les travaux de finition tels que : fermeture des joints d'enrobés, réalisation des joints sablés à l'émulsion, etc..
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie en couverture des éventuelles réserves égale à 5 % du montant initial (T.T.C.) du marché initial augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : sur les fonds propres de la communauté d'agglomération de Blois (pour les travaux la concernant) et sur les budgets des communes concernées.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Capacité économique et financière - références requises : suffisantes au regard des prestations à réaliser.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : suffisantes au regard des prestations à réaliser.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- valeur technique (nature et provenance des matériaux et matériels (6 %), moyens matériels et humains (6 %), organisation générale des équipes de chantier (6 %), démarche qualité de l'entreprise (6 %), démarche environnementale de l'entreprise (6 %) : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Voies comm.

Renseignements complémentaires : le délai global d'exécution du marché est de 5 mois à compter de sa date de notification. La période de préparation non comprise dans le délai d'exécution est de 1 mois.
Après analyse des offres, si toutes les offres présentées sont supérieures à l'estimation des services, le pouvoir adjudicateur entrera en négociation avec l'ensemble des candidats.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est téléchargeable gratuitement, après inscription, à l'adresse suivante : https://www.achatpublic.com. Le D.C.E peut également être transmis gratuitement sous format papier
sur demande écrite au 02-54-90-35-58 (télécopieur).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 avril 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans tél. : 02-38-77-59-00 courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr télécopieur : 02-38-53-85-16 adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans tél. : 02-38-77-59-00 courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr télécopieur : 02-38-53-85-16 adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00