Centrale des marchés
Assurances Dommages-Ouvrage et Tous Risques Chantier pour la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire Assurances Dommages-Ouvrage et Tous Risques Chantier pour la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire assurances Dommages-Ouvrage et Tous Risques Chantier pour la construction d'une ma...
Cté de Cnes du canton de Blaye 33393Blaye c.pasdeloup@ccb-blaye.com 0557428381
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Assurances Dommages-Ouvrage et Tous Risques Chantier pour la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1096145

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (21/05/14)
14-78653
Avis de marché
Département de publication : 33
Annonce No 14-78653
Services- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Cnes du canton de Blaye.
 Correspondant :  C. Pasdeloup, 32 rue des Maçons - bp34 33393 Blaye Cedextél. : 05-57-42-33-33télécopieur : 05-57-42-83-81courriel : c.pasdeloup@ccb-blaye.com adresse internet : http://www.ccb-blaye.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Objet du marché : assurances Dommages-Ouvrage et Tous Risques Chantier pour la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire.
Lieu d'exécution : zac Hausmann, 33393 Blaye.

Caractéristiques principales : 
base : Dommages-Ouvrages (Sans franchise - montant des garanties : coût total de la construction)
pse 1 : Bon fonctionnement des éléments d'équipement (Sans franchise - montant des garanties : 150 000 euros)
pse 2 : Dommages immatériels consécutifs, notamment perte de loyer et relogement des occupants (Sans franchise - montant des garanties : 250 000 euros)
base : Tous risques chantier (Franchise : 20 000 euros - montant des garanties : coût total de la construction)
pse 3 : Garantie des pertes financières pour les seules pertes de loyers consécutives à un retard de livraison (Sans franchise - 11 086 euros par mois de retard, dans la limite de 12 mois)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : cout total provisoire de la construction : 2 611 713 euros (T.T.C.).
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r septembre 2014.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres de l'epci. Paiement en 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement à l'issue du service fait.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conjoint.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
voir règlement de la consultation.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 juin 2014, à 14 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CCB14-04.

Renseignements complémentaires : les réponses aux questions des candidats seront transmises à tous, via la plateforme Marchés Publics d'aquitaine les mercredi 4 et 11 juin.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier est téléchargeable gratuitement sur le site http//marchespublics.aquitaine.fr sous la référence Ccb14-04.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
voir règlement de la consultation. Offre remise sous format papier ou dématérialisé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 mai 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Communauté de Communes du canton de Blaye.
 Correspondant :  C. Pasdeloup,  32 rue des Maçons - bp34,  33393 Blaye Cedex, tél. : 05-57-42-33-33, télécopieur : 05-57-42-83-81, courriel : c.pasdeloup@ccb-blaye.com,  adresse internet : http://www.ccb-blaye.com.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous