Centrale des marchés
Marché de travaux de génie civil, de fourniture et d'installation d'un bâtiment modulaire à usage de vestiaires au stade de football Jean Leflour à Blain Marché de travaux de génie civil, fourniture et installation d'un bâtiment modulaire à usage de vestiaires au stade de football Jean Leflour à Blain. adresse : 2 rue Charles de Gaulle - CS 90001...
Mairie de Blain 44130Blain juridique@ville-blain.fr 02 40 79 83 72
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux de génie civil, de fourniture et d'installation d'un bâtiment modulaire à usage de vestiaires au stade de football Jean Leflour à Blain

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5011869

Date de clôture estimée : 13/12/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/11/19)
19-170945
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 44
Annonce No 19-170945
Fournitures
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Blain.
 Correspondant :  Frouin Leslie, 2 rue Charles de Gaulle - cS 90001 44130 Blain, tél. : 02-40-79-00-08, télécopieur : 02-40-79-83-72, courriel : juridique@ville-blain.fr adresse internet : http://www.ville-blain.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville-blain.e-marchespublics.com/.

Objet du marché : marché de travaux de génie civil, fourniture et installation d'un bâtiment modulaire à usage de vestiaires au stade de football Jean Leflour à Blain.
Type de marché de fournitures :  achat.
CPV - Objet principal : 44211100
Objets supplémentaires : 45220000.
Lieu de livraison : stade Jean Lefour - rue Alcoutim, 44130 Blain.
Code NUTS : -FRG01.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux de génie civil, fourniture et installation d'un bâtiment modulaire à usage de vestiaires au stade de football Jean Leflour à Blain.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 60 %;
     - valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 décembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20190010.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 novembre 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : http://ville-blain.e-marchespublics.com/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
 adresse internet : http://ville-blain.e-marchespublics.com/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : http://ville-blain.e-marchespublics.com/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette CS 24111 44041 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif de règlement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics dirrecte des Pays de la Loire - 22 mail Pablo Picasso - B.P. 24209 44042 Nantes, tél. : 02-53-46-79-83, courriel : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) Génie civil. -
Coulage des fondations, installation de longrines, raccordement aux réseaux
C.P.V. - Objet principal : 45220000.
Mots descripteurs : Génie civil

Lot(s) Fourniture et installation du modulaire. -
Fourniture, livraison et installation d'un bâtiment modulaire composé de 2 vestiaires, 2 espaces sanitaires/douches, 2 WC dont 1 PMR et 1 local technique, démarches administratives préalables,
C.P.V. - Objet principal : 44211100.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous