Centrale des marchés
Réfection des quatre courts de tennis Identification de l'organisme qui passe le marché : Ville de Biganos - Service de la Commande Publique - 52 avenue de la Libération - 33380 Biganos Objet du marché : TRAVAU...
Ville de Biganos 33380Biganos
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réfection des quatre courts de tennis

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1604518

Date de clôture estimée : 12/08/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (17/07/15)
Identification de l'organisme qui passe le marché : Ville de Biganos - Service de la Commande Publique - 52 avenue de la Libération - 33380 Biganos



Objet du marché : TRAVAUX DE RÉFECTION DES QUATRE COURTS DE TENNIS DU TENNIS CLUB DE BIGANOS POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE BIGANOS (33380)


Durée du marché : Le délai d'exécution des travaux pour l'offre de base est de huit (08) semaines.
La collectivité se réservant le droit de retenir l'option « Plombage des bas de grillage du fonds de court », il est précisé que le délai d'exécution des travaux est augmenté d'une (01) semaine supplémentaire dans le cas où l'option serait retenue.
Le délai de remise des documents (plans de recollement, positionnement des réseaux, Dossier des Ouvrages Exécutés) au Maître de l'ouvrage est compris dans le délai du marché.
Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Nombre et consistance des lots : Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
Procédure de passation : La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.

Modalités d'attribution : La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
* garanties et capacités techniques et financières ;
* capacités professionnelles.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1 - Valeur technique au vu du mémoire technique : 40%
2 - Prix des prestations : 50%
3 - Délai d'exécution : 10%
Le mémoire technique permettra d'apprécier le critère « Valeur technique » (sur 40 points) de l'offre conformément aux éléments ci-après :
- proposition d'engagement du candidat sur des dispositions éventuelles de garanties contractuelles ;
- caractéristiques techniques de l'offre :
- indication sur la provenance et la qualité des matériaux, matériels, nécessaires à la réalisation du projet ;
- indication des procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés pour une parfaite qualité des ouvrages ;
- mesures prises pour l'hygiène et la sécurité du chantier ;
- mesures prises pour la réduction des nuisances du chantier.
La valeur du critère « Prix » (sur 50 points) sera évaluée suivant la formule de notation suivante :
Note = (So/Sn) x 50
dans laquelle So est l'offre la moins disante et Sn l'offre du candidat.
Pour permettre la meilleure appréhension du critère « Délai d'exécution » (sur 10 points), le candidat remettra le programme d'exécution des ouvrages. À ce sujet, l'entreprise ne pourra proposer un programme dont la durée serait supérieure au délai figurant à l'Acte d'Engagement sachant qu'il n'est pas prévu de période de préparation pour la réalisation des ouvrages.
À l'initiative du pouvoir adjudicateur, une négociation pourra être menée avec tous les candidats dont l'offre a été jugée recevable.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à dix jours.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'Acte d'Engagement prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.
Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant, en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Date limite : Le 12 août 2015 à 12h00.

Renseignements divers : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à :
Renseignement(s) administratif(s)
Ville de Biganos
Service de la Commande Publique
52 avenue de la Libération
33380 Biganos
Tél. 05 56 82 92 89
Fax 05 56 03 94 69
Renseignement(s) technique(s)
Ville de Biganos
Services Techniques
M. Iparraguirre
Place du Château d'Eau
33380 Biganos
Tél. 06 83 19 94 06 / 05 57 70 08 74
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, six (06) jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Adresse Internet : http://www.villedebiganos.fr
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 16 juillet 2015
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00