Centrale des marchés
Mise aux normes de la piste intercommunale 210 sur une distance de 1 460 ml Identification de l'organisme qui passe le marché : Ville de Biganos - Service de la Commande Publique - 52, avenue de la Libération - 33380 Biganos Objet du marché :...
Ville de Biganos 33380Biganos
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Mise aux normes de la piste intercommunale 210 sur une distance de 1 460 ml

Marché public ou privé
Référence du marché : 2022383

Date de clôture estimée : 17/05/16
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (16/04/16)
Identification de l'organisme qui passe le marché : Ville de Biganos - Service de la Commande Publique - 52, avenue de la Libération - 33380 Biganos


Objet du marché : La présente consultation a pour objet les travaux de mise aux normes de la piste intercommunale 210 pour le compte de la Ville de Biganos (33380) sur une distance de 1 460 ml.

Durée du marché : À titre indicatif, le délai d'exécution des travaux est de trois (03) mois.
Ce délai part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Le délai de remise des documents (plans de recollement, positionnement des réseaux, Dossier des Ouvrages Exécutés) au maître de l'ouvrage est compris dans le délai du marché.
Nombre et consistance des lots : Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
Procédure de passation : La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.

Modalités d'attribution : La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
* garanties et capacités techniques et financières ;
* capacités professionnelles.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1 - Valeur technique au vu du mémoire technique : 40%
2 - Prix des prestations : 60%
Le mémoire technique permettra à la Commission de la Commande Publique de la Ville de Biganos d'apprécier le critère « 1 - Valeur technique au vu du mémoire technique » (sur 40 points) de l'offre conformément aux éléments ci-après :
- moyens matériels mis en oeuvre pour réaliser l'opération et moyens humains affectés au chantier (10 points) ;
- planning d'intervention accompagnée d'une note précisant le mode opératoire pour chaque étape du chantier par ordre chronologique (10 points) ;
- indication sur la provenance et la qualité des matériaux, matériels, nécessaires à la réalisation du projet et indication des procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés pour une parfaite qualité des ouvrages (10 points) ;
- mesure prises pour l'hygiène et la sécurité du chantier et mesures prises pour la réduction des nuisances du chantier (10 points).
La valeur du critère « 2 - Prix des prestations » (sur 60 points) sera évaluée suivant la formule de notation suivante : Note = (So/Sn) x 50
dans laquelle So est l'offre la moins disante et Sn l'offre du candidat.
À l'initiative du pouvoir adjudicateur, une négociation pourra être menée avec tous les candidats dont l'offre a été jugée recevable.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à dix (10) jours.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'Acte d'Engagement prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.
Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant, en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Date limite : Le 17 mai 2016 à 12h00.

Renseignements divers : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à :
Renseignement(s) administratif(s)
Ville de Biganos
Service de la Commande Publique
52, avenue de la Libération
33380 Biganos
Tél. 05 56 82 92 89
Fax 05 56 03 94 69
Renseignement(s) technique(s)
Ville de Biganos
Services Techniques
M. Iparraguirre
Place du Château d'Eau
33380 Biganos
Tél. 06 83 19 94 06 / 05 57 70 08 74
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, six (06) jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Adresse Internet : http://www.villedebiganos.fr
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 15 avril 2016.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous