Centrale des marchés
34 travaux de voirie sur la rd909 à l'entrée de la ville à Béziers 34 travaux de voirie sur la rd909 à l'entrée de la ville à Béziers marché de Travaux de Voirie sur la Rd909 - entrée de Ville de Béziers. Lot 1 "Terrassements généraux, voirie, bassins" relancé apr...
34500Béziers 0467367379
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

34 travaux de voirie sur la rd909 à l'entrée de la ville à Béziers

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 74731

Date de clôture estimée : 26/04/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/04/12)
12-66831
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Béziers.
Correspondant : M. Couderc Raymond, Sénateur Maire, place gabriel péri B.P. 4000, 34543 Béziers Cedex, tél. : 04-67-36-73-44, télécopieur : 04-67-36-73-79, courriel : marches@ville-beziers.fr, adresse internet : https://beziers.achatpublic.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://beziers.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de Travaux de Voirie sur la Rd909 - entrée de Ville de Béziers. Lot 1 "Terrassements généraux, voirie, bassins" relancé après une première procédure adaptée infructueuse.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233120
Objets supplémentaires : 45233128, 45233260.

Lieu d'exécution : rd909, 34500 Béziers.

Code NUTS : FR813.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'opération consiste en l'aménagement de l'entrée de Ville sur la Rd.909 avec l'élargissement de la voie, le re-dimensionnement de l'assainissement pluvial, la création de bassin de rétention d'eaux pluviales, la création de pistes cyclables, de cheminements piétonniers, d'un terre-plein central, de plateaux traversants sécurisés, d'arrêts de bus ainsi que la construction de 2 carrefours giratoire et la mise en place d'éclairage public.
Le lot ici relancé porte sur les missions suivantes : préparation du chantier; préparation des emprises; terrassements; assainissement; chaussée.
Délai d'exécution du lot à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux de 18 mois maximum

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : si le titulaire du marché ne renonce pas au bénéfice de l'avance (art 87 et s. Du Cmp), il sera exigé la constitution d'une garantie à première demande portant sur le remboursement de la totalité de l'avance (art 89 et 105 du Cmp).
Une retenue de garantie de 5 % (art 101 du Cmp) sera appliquée sur les situations mensuelles de travaux du Titulaire du Marché, elle pourra être remplacée par une garantie à première demande (art 102 du Cmp).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres de la collectivité. Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 55 % ;
- valeur technique : 35 % ;
- délai d'exécution : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 avril 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : PA12037 TX RD909 - VOIRIE.

Renseignements complémentaires : le délai de préparation de 30 jours n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux et court à compter de la notification du marché.
Les prix du marché seront révisables mensuellement dans les conditions définies au CCAP.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mars 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de beziers service des marchés publics.
place gabriel peri B.P. 4000, 34543 Beziers Cedex, tél. : 04-67-36-73-44, télécopieur : 04-67-36-73-79, courriel : marches@ville-beziers.fr, adresse internet : https://beziers.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_yAVDFxZwUW&v=1&selected=0.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : place gabriel peri, 34500 Beziers, adresse internet : https://beziers.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_yAVDFxZwUW&v=1&selected=0.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex, tél. : 334-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 334-67-54-74-50.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Marseille,préfecture de région, SGAR, boulevard Paul Peytral, 13282 Marseille.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Montpellier

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous