Centrale des marchés
25 réhabilitation de la maison natale de Victor Hugo à Besançon 25 réhabilitation de la maison natale de Victor Hugo à Besançon réhabilitation de la maison natale de Victor Hugo. code_postal : 25000 lieu : 140, Grande rue, 25000 Besançon
Ville de Besançon 25034Besançon sylviane.borey@besancon.fr 0381415547
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

25 réhabilitation de la maison natale de Victor Hugo à Besançon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 121072

Date de clôture estimée : 28/06/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/06/12)
12-100138
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. le maire, département Architecture et Bâtiments, 25034 Besançon Cedex, tél. : 03-81-41-55-53, télécopieur : 03-81-41-55-47, courriel : sylviane.borey@besancon.fr.

Objet du marché : réhabilitation de la maison natale de Victor Hugo.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 140, Grande rue, 25000 Besançon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
- Chaque candidat devra obligatoirement proposer, à l'appui de son offre, dans l'annexe
n° 2 à l'acte d'engagement, une action d'insertion qui deviendra une condition d'exécution répondant aux objectifs définis dans le cahier des Clauses Administratives particulières (lots 1 et 2 concernés par cette clause).
- La visite du site est obligatoire. Visites du site prévues le mercredi 13 juin 2012 à 9 H et le mercredi 20 juin 2012 à 14 H. Chaque candidat prendre RV auprès de A.A.U. Lhomme et Nectoux - tél 03 81 83 00 48 ou BET Archimen, M. Barboussat - tél 03 81 25 01 28.
Un phasage de cette opération est prévu :
La présente consultation concerne les trois lots de la phase 1. La phase 2 concernera d'autres lots hors scénographie et la phase 3 concernera des lots scénographiques
Options : descriptions concernant les achats complémentaires .

En ce qui concerne le lot 1 :

- réfection des caves 1 à 4

En ce qui concerne le lot 2 :
- éclairage lot scénographique ;
- éléments complémentaires lot scénographique.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par ressources propres, emprunt, subvention et mécénat.
Paiement par virement bancaire dans un délai de paiement de 30 jours.
Paiement sur présentation de factures mensuelles.
Possibilité de verser une avance d'un montant de 5 % du montant initial du marché, dans les conditions de l'article 87 du code des Marchés publics.
(Une garantie à première demande est exigée, à concurrence du montant de l'avance).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : documents à produire à l'appui des candidatures :
Formulaire Dc1, lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants et Formulaire Dc2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement disponibles à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr:.

Situation juridique - références requises .

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.

Capacité économique et financière - références requises : - chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- références d'opérations similaires en site occupé et centre ancien (psmv + façade classée Mh) exécutés au cours des 5 dernières années, avec indication du montant, de l'époque et du lieu d'exécution des travaux ;
- effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement ;
- titres d'étude et titres professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : certificat de qualification et/ou de qualité demandé aux candidats :
- Qualibat 1112 (technicité confirmée) et 2212 (technicité confirmée) pour le lot 1 ou équivalent, QUALIFELEC E2 et Cf2 (technicité confirmée) pour le lot 2 ou équivalent, références d'opérations similaires pour le lot 3.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 juin 2012, à 17 heures.

Renseignements complémentaires : renseignement(S) administratif(s) :
Ville de Besançon - département Architecture et Bâtiments - sylviane BOREY - 25034 BESANCON Cedex - tél : 03 81 41 55 53 - télécopieur : 03 81 41 55 47
sylviane.borey@besancon.fr
Renseignement(S) technique(s) :
lhomme et nectoux - 9, rue d'anvers - 25000 Besançon - tél : 03 81 83 00 48 - télécopieur : 03 81 81 48 91 - lhomme.nectoux.architecture@ wanadoo.fr.
Le délai d'exécution global de l'ensemble des lots de la phase 1 est de 37 semaines, y compris 4 semaines de préparation de chantier.
Le délai d'exécution part de la date de l'os prescrivant le démarrage du marché.
Le démarrage est prévu fin août 2012 (préparation de chantier, puis réalisation des travaux).
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Retrait du dossier de consultation :
- retrait par voie électronique
Les dossiers peuvent être retirés à l'adresse suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr/
- retrait sur support papier
Les dossiers devront être demandés par courrier ou par télécopieur : ville de Besancon - département Architecture et Bâtiments - a l'attention de Sylviane BOREY - 25034 Besancon Cedex - tél. : 03 81 41 55 53 - télécopieur : 03 81 41 55 47.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : sur support papier : Mairie de Besançon - bureau du Courrier - entrée C1 - niveau O
2, rue Mégevand - 25034 - besancon Cedex
Par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2012.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon (Se référer aux coordonnées ci-dessous).

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Besançon 30, rue Charles Nodier, 25044 Besancon Cedex 3, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Gros oeuvre - Démolition et dévoiement de réseaux humides.
Lot 2 - Electricité - Courants forts et faibles.
Lot 3 - Ascenseur

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous