Centrale des marchés
25 Remplacement de la rambarde de la patinoire la fayette à Besançon 25 Remplacement de la rambarde de la patinoire la fayette à Besançon remplacement de la rambarde de la patinoire La Fayette. code_postal : 25000 lieu : 5, rue Louis Garnier, 25000 Besançon
Ville de Besançon 25034Besançon sylviane.borey@besancon.fr 0381415547
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

25 Remplacement de la rambarde de la patinoire la fayette à Besançon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 479297

Date de clôture estimée : 06/03/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/02/13)
13-21656

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. le maire, département Architecture et Bâtiments 25034 Beançon Cedex tél. : 03-81-41-55-53 télécopieur : 03-81-41-55-47 courriel : sylviane.borey@besancon.fr.

Objet du marché : remplacement de la rambarde de la patinoire La Fayette.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 5, rue Louis Garnier, 25000 Besançon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
- La visite du site est obligatoire. Chaque candidat prendra rendez-vous auprès de Laurent TODESCHINI
Tél 03 81 41 55 59
- solution de base : rambarde en acier ;
- descriptions concernant la prestation alternative : rambarde en aluminium
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par ressources propres et subventions
Paiement par virement bancaire dans un délai de paiement de 30 jours
Paiement sur présentation de factures mensuelles
Possibilité de verser une avance d'un montant de 5 % du montant initial du marché, dans les conditions de l'article 87 du code des Marchés publics.
(Une garantie à première demande est exigée, à concurrence du montant de l'avance).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : documents à produire à l'appui des candidatures :
Formulaires Dc1 et Dc2, disponibles à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr:.



Situation juridique - références requises .

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;
- pouvoir autorisant le signataire à engager l'entreprise.



Capacité économique et financière - références requises : - Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Références d'équipement de même niveau (surface compétition) réalisés au cours des cinq dernières années, avec indication du montant, de l'époque et du lieu d'exécution des travaux.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mars 2013, à 17 heures.

Renseignements complémentaires : renseignement(S) administratif(s) :
Ville de Besançon - département Architecture et Bâtiments - sylviane BOREY - 25034 Besançon Cedex - tél : 03 81 41 55 53 - télécopieur : 03 81 41 55 47
sylviane.borey@besancon.fr
Renseignement(S) technique(s) : Laurent TODESCHINI - tél 03 81 41 55 59
laurent.todeschini@besancon.fr
Le délai d'exécution global est de 17 semaines, y compris 8 semaines de préparation de chantier.
Le délai d'exécution part de la date de l'os prescrivant le démarrage du marché.
Le démarrage est prévu le 8 avril 2013 (préparation de chantier, puis réalisation des travaux).
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Retrait du dossier de consultation :
- retrait par voie électronique
Les dossiers peuvent être retirés à l'adresse suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr/
- retrait sur support papier
Les dossiers devront être demandés par courrier ou par télécopieur : ville de Besancon - département Architecture et Bâtiments - à l'attention de Sylviane BOREY - 25034 Besancon Cedex - tél. : 03 81 41 55 53 - télécopieur : 03 81 41 55 47.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : sur support papier : Mairie de Besançon - bureau du Courrier - entrée C1 - niveau O
2, rue Mégevand - 25034 - besancon Cedex
Par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 février 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon (Se référer aux coordonnées ci-dessous).

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Besançon 30, rue Charles Nodier 25044 Besançon Cedex tél. : 03-81-82-60-00 courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr télécopieur : 03-81-82-60-01.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00