Centrale des marchés
25 travaux d'entretien et d'aménagements courants en plomberie à Besançon 25 travaux d'entretien et d'aménagements courants en plomberie à Besançon travaux d'entretien et d'aménagements courants en plomberie. ville : Besancon Cedex, code_postal : 25042 lieu : servi...
SDIS du Doubs 25042Besançon marches.publics@sdis25.fr 0381853709
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

25 travaux d'entretien et d'aménagements courants en plomberie à Besançon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 661713

Date de clôture estimée : 22/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/04/13)
13-65522

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS du Doubs.
Correspondant : le président du conseil d'administration, service Départemental d'incendie et de Secours du Doubs 10, Chemin de la Clairière 25042 Besancon Cedex tél. : 03-81-85-36-00 télécopieur : 03-81-85-37-09 courriel : marches.publics@sdis25.fr adresse internet : http://www.sdis25.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Sécurité civile.

Objet du marché : travaux d'entretien et d'aménagements courants en plomberie.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45332000.

Lieu d'exécution : lot 01 : groupement territorial Ouest - lot 02 : Groupement territorial Est - lot 03 : Groupement territorial Sud.

Code NUTS : FR431.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Caractéristiques principales :
travaux d'entretien et d'aménagements courants en plomberie
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : aucun cautionnement ni garantie ne sont exigés.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Financement par ressources propres.
- Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacité du candidat à réaliser le marché (moyens, chiffre d'affaire, références).



Situation juridique - références requises : en cas de redressement judiciaire, fournir une copie du ou des jugements prononcés à cet effet (ou cadre D-2 du Dc2).



Capacité économique et financière - références requises : fournir la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et/ou le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices (ou cadre D-1 du Dc2).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : fournir les renseignements relatifs aux moyens du candidat (cadre G du Dc2),
Fournir les références professionnelles, réalisation de marchés de même nature et importance sur les trois dernières années, capacité à assurer en temps et en heure les opérations et prestations (ou cadre G du Dc2).

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : === Candidature === ;
- : lettre de candidature (Dc1) ;
- : déclaration du candidat (Dc2) ;
- : === Offre === ;
- : contrat et annexes ;
- : documents commerçiaux ;
- : mémoire méthodologique ;
- : document complémentaire à l'initiative du candidat.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- moyens et organisation mis en oeuvre pour réaliser les prestations : 60 % ;
- le coût : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 mai 2013, à 15 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13S0011.

Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : téléchargement (www.sdis25.fr, Marchés Publics), par courrier, télécopieur, courriel (marches.publics@sdis25.fr) ou main propre.
Autres renseignements complémentaires : Cette consultation concerne les prestations courantes de plomberie à réaliser dans le cadre du programme annuel d'entretien et d'aménagements courants du patrimoine acquis, construit, transféré ou mis à disposition du SDIS du Doubs, au jour et au cours du marché.
Le délai d'exécution des prestations est fixé sur chaque bon de commande. Le prestataire devra intervenir dans un délai maximal de 12h y compris dimanche et jours fériés. En cas d'urgence, le délai d'exécution pourra être ramené à 4h.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs.
service Départemental d'incendie et de secours du Doubs Achats et marchés publics 10 chemin de la Clairière, 25042 Besancon Cedex, adresse internet : http://www.sdis25.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs.
Correspondant : Bertrand GAILLARD, service Départemental d'incendie et de secours du Doubs Achats et marchés publics 10 chemin de la Clairière, 25042 Besancon Cedex, tél. : 03-81-85-36-98, télécopieur : 03-81-85-37-09, courriel : marches.publics@sdis25.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs.
service Départemental d'incendie et de Secours du Doubs Achats et marchés publics 10, Chemin de la Clairière, 25042 Besancon Cedex, tél. : 03-81-85-36-00, télécopieur : 03-81-85-37-09, adresse internet : http://www.sdis25.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon tribunal administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25000 Besancon tél. : 03-81-82-60-00 courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr télécopieur : 03-81-82-60-01.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional des litiges relatifs aux Marchés Publics de Nancy comité consultatif interrégional des litiges relatifs aux Marchés Publics de Nancy Préfecture de Meurthe et Moselle 1 rue du Préfet Claude Erignac 54038 Nancy Cedex tél. : 03-83-34-25-65 courriel : therese.herry@meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr télécopieur : 03-83-34-22-24.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Besançon tribunal administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25000 Besancon tél. : 03-81-82-60-00 courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr télécopieur : 03-81-82-60-01.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01 travaux de plomberie pour le groupement Ouest.
Travaux de plomberie pour le groupement Ouest.

C.P.V. - Objet principal : 45332000.
Lot(s) 02 travaux de plomberie pour le groupement Est.
Travaux de plomberie pour le groupement Est.

C.P.V. - Objet principal : 45332000.
Lot(s) 03 travaux de plomberie pour le groupement Sud.
Travaux de plomberie pour le groupement Sud.

C.P.V. - Objet principal : 45332000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00