Centrale des marchés
Création de la déchèterie de Bertincourt Création de la déchèterie de Bertincourt designation : Synd Mixte Artois Valorisation fax : 03-21-24-14-56 cp : 62217 ville : Tilloy-les-mofflaines mel : marches-publics@smav62.fr url ...
Synd Mixte Artois Valorisation 62217Tilloy-lès-Mofflaines marches-publics@smav62.fr 03 21 24 14 56
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Création de la déchèterie de Bertincourt

Marché public ou privé
Référence du marché : 4325025

Date de clôture estimée : 11/03/19
Etat : Première publication
Publié dans :
Achatpublic (21/02/19)
BOAMP (12/02/19)
19-23186
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 62
Annonce No 19-23186
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Synd Mixte Artois Valorisation.
 Correspondant : M. Spas Thierry, Président, 11, rue Volta 62217 Tilloy-les-Mofflaines, tél. : 03-21-16-00-01, télécopieur : 03-21-24-14-56, courriel : marches-publics@smav62.fr adresse internet : http://www.smav62.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_WNhAxp8BDw.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collecte-Traitement des déchets.

Objet du marché : création de la déchèterie de Bertincourt.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45200000
Objets supplémentaires : 45112500
45232410
34951000.
Lieu d'exécution : route départementale rd18, 62124 Bertincourt.
Code NUTS : -FRE12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : création de la déchèterie de Bertincourt.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le présent marché pourra éventuellement donner lieu à la passation d'avenants ou de prestations similaires sous la forme de marchés sans publicité ni mise en concurrence en application des articles 30-i.7°, 139 et 140 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r avril 2019.
Cautionnement et garanties exigés : chaque paiement des lots 1 et 2 fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 %. La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire Garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget de l'établissement public ; Conditions de versement d'une avance prévues aux articles 110 à 113 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; Le titulaire peut refuser le versement d'une avance. En application de l'article 114 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'exécution du marché pourra donner lieu au versement d'acomptes dans les conditions prévues au marché; Mandatement par virement conformément aux dispositions du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ; Le marché est passé à prix mixtes.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les candidatures recevables en application des articles 43, 44, 45 et 51 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Capacité économique et financière - références requises : détaillé au règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : détaillé au règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 mars 2019, à 18 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-PA-02.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 février 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_WNhAxp8BDw.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_WNhAxp8BDw.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5, rue Geoffroy St Hilaire, CS 62039 59800 Lille, tél. : 03-20-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-54-24-45 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif 5, rue Geoffroy St Hilaire, CS 62039 59800 Lille, tél. : 03-20-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-54-24-45 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - voiries et réseaux divers.
Voiries et réseaux divers
C.P.V. - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45112500.
Mots descripteurs : Déchetterie (travaux)

Lot(s) 2. - génie civil et équipements.
Génie civil et équipements
C.P.V. - Objet principal : 45200000.
Mots descripteurs : Déchetterie (travaux)

Lot(s) 3. - module béton.
Module béton
C.P.V. - Objet principal : 34951000.
Mots descripteurs : Déchetterie (travaux)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous