Centrale des marchés
désamiantage et rénovation du bâtiment administratif du lycée de l'alba en vue d'y reloger le commissariat de police à Bergerac Désamiantage et rénovation du bâtiment administratif du Lycée de l'Alba en vue d'y reloger le Commissariat de Police de Bergerac (24) ville : Bordeaux tel : 05-56-99-77-40 fax : 05-56-99-77-...
SGAP Sud Ouest 33041Bordeaux 05 56 99 77 44
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Désamiantage et rénovation du bâtiment administratif du lycée de l'alba en vue d'y reloger le commissariat de police à Bergerac

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1492230

Date de clôture estimée : 05/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/15)
15-67909
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 24 Annonce No 15-67909 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SGAP Sud Ouest. Correspondant : M. Masurel Christophe, SGAMI Sud-Ouest, 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091 33041 Bordeaux, tél. : 05-56-99-77-40, télécopieur : 05-56-99-77-44. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics. Objet du marché : désamiantage et rénovation du bâtiment administratif du Lycée de l'alba en vue d'y reloger le Commissariat de Police de Bergerac (24) . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45454100. Lieu d'exécution : 4 rue Charles Gonthier, 24100 Bergerac. Code NUTS : |FR611|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : désamiantage et rénovation du bâtiment administratif du Lycée de l'alba pour installer le Commissariat de Police de Bergerac. La surface de locaux concernée par le projet est de 2 200 m2hon. Des options sont à chiffrer pour les lots 3 (préparation monte-personne), 5 (brise-soleil) et 11 (préparation monte-personne). le délai d'exécution est de 10 mois incluant la période de préparation (2 mois sauf pour le lot 2 : 1 mois) à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux notifié aux entreprises. Les variantes sont acceptées uniquement pour le lot 9 (pour les revêtements de sol) et dans la mesure où elles respectent les minima qualitatifs du CCTP, la réglementation et à condition qu'elles n'aient aucun impact sur les autres lots. la négociation est prévue avec les trois candidats les mieux classés après une première analyse pour chacun des 13 lots. Cette négociation portera sur tous les éléments de l'offre Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 août 2015. Cautionnement et garanties exigés : le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie est de 5 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie, ou une caution personnelle et solidaire, selon les modalités fixées à l'article 102 du code des marchés publics. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera traité à prix actualisable, global et forfaitaire. les règlements interviendront par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception du décompte par le maître d'œuvre, avec virement sur le compte figurant sur l'acte d'engagement. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêts de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement, de 40 euro(s)uros (Décret no 2013-269 du 29 mars 2013), est accordée au titulaire. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera attribué soit à une entreprise individuelle soit à un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Une même entreprise peut être candidate dans plusieurs groupements ou se présenter à titre individuel. Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : dc1 dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques, daté et signé ainsi que le Dc2, dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques. Liste de références de travaux de même nature et d'importance équivalente réalisés depuis 5 ans ou documents équivalents permettant d'apprécier la capacité du candidat à réaliser les travaux demandés.les Dc1 et Dc2 sont téléchargeables sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - le prix : 60 %; - la valeur technique sera évaluée sur la base d'un mémoire technique qui présentera : 1- la compréhension et l'analyse de la mission attendue et des besoins du maître d'ouvrage. (5 %). 2- les délais de réalisation des travaux décomposés par grands postes. (5 %). 3-la méthodologie d'intervention mise en œuvre en phase chantier (10 %). 4- la qualité des matériaux sur la base de l'analyse de la " fiche de synthèse des matériaux " fournie qui doit être obligatoirement remise avec le mémoire (20 %). : 40 %. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 5 juin 2015, à 15 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015-26-TX. Renseignements complémentaires : la visite du site n'est pas obligatoire. Elle se fera sur rendez-vous à demander auprès de Mme Deloubes Tel : : 05 56 99 72 68 / 07 78 21 43 11 ou courriel : edwige.deloubes@interieur.gouv.fr A l'inscription, les candidats devront préciser les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des personnes qui effectueront la visite. Le lien pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est indiqué ci dessous. En cas de difficulté de téléchargement contacter M. Masurel par courriel à christophe.masurel@interieur.gouv.fr ou par téléphone au 05.56.99.77.42. les candidats veilleront tout particulièrement à la fiabilité et à la pérennité de leur adresse courriel, qui sera le moyen d'être contacté par la personne publique en cas de complément ou modification du dossier de consultation. Les modalités de remise des offres sont décrites dans le réglement de la consultation. Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2015. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : SGAMI / DL / BZAI. Correspondant : Mme Edwige Deloubes,  89 cours dupré de Saint-Maur,  33000 Bordeaux, , tél. : 05-56-99-72-68, , télécopieur : 05-56-99-72-60, , courriel : edwige.deloubes@interieur.gouv.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SGAMI / DAGF / BAGM. Correspondant : M. Christophe Masurel,  89 cours dupré de Saint Maur,  33000 Bordeaux, , tél. : 05-56-99-77-42, , télécopieur : 05-35-00-74-09, , courriel : christophe.masurel@interieur.gouv.fr. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=220769&orgAcronyme=g6l . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 9 rue Taste 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, télécopieur : 05-56-24-39-03. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel jusqu'à la date de conclusion du marché. - référé contractuel : délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution. - recours pour excès de pouvoir : délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet. - recours de pleine juridiction : délai de 2 mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat. Renseignements relatifs aux lots : Lot(s) 1. - vrd - espaces extérieurs. vrd - espaces extérieurs C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 2. - démolition - désamiantage. Démolition - désamiantage C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 3. - gros-œuvre. Gros-œuvre C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 4. - bardage métallique. Bardage métallique C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 5. - menuiseries extérieures - serrurerie. Menuiseries extérieures - serrurerie C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 6. - plâtrerie - isolation. Plâtrerie - isolation C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 7. - menuiserie bois - signalétique. Menuiserie bois - signalétique C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 8. - faux-Plafonds. Faux-Plafonds C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 9. - revêtements de sol - faïence. Revêtements de sol - faïence C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 10. - peintures - revêtements muraux. Peintures - revêtements muraux C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 11. - electricité Courant Fort/Courant Faible. Electricité Courant Fort/Courant Faible C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 12. - plomberie sanitaire - chauffage - ventilation. Plomberie sanitaire - chauffage - ventilation C.P.V. - Objet principal : 45454100. Lot(s) 13. - elévateur Monte-Personne. Elévateur Monte-Personne
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00