1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ville de Berck sur Mer
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Aménagement Esplanade Parmentier - Réseaux divers secs - Eclairage public
Description: Travaux d'aménagement en réseaux secs et éclairage public, Esplanade Parmentier, de la rue Suzanne Béraud à l'avenue Francis Tattegrain.
Identifiant de la procédure: b25b2614-edd9-4482-b82c-06f5c1d1db7c
Avis précédent: 3a0cc5b5-1275-4015-9a80-1ee8068df236-01
Identifiant interne: 30.2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315600 Installations basse tension
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Berck
Code postal: 62600
Subdivision pays (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Aménagement Esplanade Parmentier - Réseaux divers secs - Eclairage public
Description: Travaux d'aménagement en réseaux secs et éclairage public, Esplanade Parmentier, de la rue Suzanne Béraud à l'avenue Francis Tattegrain. - Fourniture et pose de 11 candélabres double gamelles + accessoires (prise sono + illumination) - Réalisation de tranchées de diverses largeurs pour un total de 700 ml - Fourniture et pose de câbles et accessoires : 600ml de 5G16 titanex, 600ml de 4*16, 600 ml de câble sono, prises - Fourniture et pose de 60 chambres de tirage
Identifiant interne: Lot 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315600 Installations basse tension
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Berck
Code postal: 62600
Subdivision pays (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution du marché est de 6 mois.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le Prix de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Description: La valeur technique au travers du mémoire du Candidat
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Berck sur Mer
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Ville de Berck sur Mer
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui signe le marché: Ville de Berck sur Mer
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 300 000,80 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS Thierry Bled - SEV Energie
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre SAS Thierry Bled - SEV Energie
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 30.2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 12/09/2024
Date de conclusion du marché: 07/10/2024
Organisation qui signe le marché: Ville de Berck sur Mer
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ville de Berck sur Mer
Numéro d’enregistrement: 21620108700014
Adresse postale: HOTEL DE VILLE PLACE CLAUDE WILQUIN
Ville: Berck
Code postal: 62600
Subdivision pays (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Pays: France
Téléphone: 0321899000
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SAS Thierry Bled - SEV Energie
Numéro d’enregistrement: 32147028800036
Adresse postale: 7 rue René Cassin
Ville: Outreau
Code postal: 62230
Subdivision pays (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Pays: France
Téléphone: 0321929694
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement: 17590003400026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy SaintHilaire CS 62039
Ville: Lille cedex
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: 0359542342
Télécopieur: 0359542445
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a51b23cb-651e-407e-a6d3-a196b48c8b13 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 08/10/2024 14:32:57 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 607767-2024
Numéro de publication au JO S: 197/2024
Date de publication: 09/10/2024