Centrale des marchés
travaux de mise en valeur du batiment renaissance du musee departemental a beauvais 60 travaux de mise en valeur du bâtiment Renaissance du musée départemental à Beauvais ville : Beauvais lieu : direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marce...
Conseil général de l'Oise 60000Beauvais ld-commandepublique-sec@cg60.fr 0344027717
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de mise en valeur du batiment renaissance du musee departemental a beauvais

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 673705

Date de clôture estimée : 31/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (24/04/13)
13-72469
JOUE (24/04/13)
134559-2013

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
conseil général de l'Oise, direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault,, à l'attention de M. le président du conseil général, F-60000 Beauvais. Tél. : (+33) 3 44 06 60 60. E-mail : ld-commandepublique-sec@cg60.fr. Fax : (+33) 3 44 02 77 17.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.oise.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr/perso/cg60/.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
travaux de mise en valeur du batiment renaissance du musee departemental a beauvais.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services1, rue du musée, 60000 Beauvais.
Code NUTS : FR222.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
la présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de mise en valeur du bâtiment renaissance du musée départemental.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45000000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : la durée totale du marché, qui comprend le délai global d'exécution des travaux, est de 17 mois à compter de sa date de notification.
Les travaux seront exécutés dans le délai global de 13 mois, à compter de la date de notification de l'ordre de service général prescrivant le commencement des travaux. Ce délai comprend la période de préparation qui est de 1 mois, la période de travaux, les congés payés, le repliement des installations et la période de fin de chantier (remise en état) dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières.
Les travaux sont répartis en 7 lots séparés, traités par marchés distincts,ci-dessous décrits.

Valeur estimée hors TVA : 1 840 500 EUR.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 17(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé :
1) Description succincte :
Installations de chantier - échafaudages - maçonnerie - pierre de taille - assainissement
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000, 45100000,45232410,45262512,45262522.
3) Quantité ou étendue :

Valeur estimée hors TVA : 905 000 EUR.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé :
1) Description succincte :
Sculptures neuves et conservées
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000.
3) Quantité ou étendue :

Valeur estimée hors TVA : 90 500 EUR.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé :
1) Description succincte :
Charpente
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261100.
3) Quantité ou étendue :

Valeur estimée hors TVA : 35 000 EUR.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé :
1) Description succincte :
Couverture neuve et conservée, ardoises et plombs, gouttières et souches
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261210, 45261420.
3) Quantité ou étendue :

Valeur estimée hors TVA : 174 500 EUR.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 5

Intitulé :
1) Description succincte :
Menuiserie - ferronnerie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000, 44316510.
3) Quantité ou étendue :

Valeur estimée hors TVA : 488 000 EUR.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6

Intitulé :
1) Description succincte :
Vitraux - ferronnerie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45441000, 44316510.
3) Quantité ou étendue :

Valeur estimée hors TVA : 100 000 EUR.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 7

Intitulé :
1) Description succincte :
Peinture - décoration - dorure
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45442100, 45451000.
3) Quantité ou étendue :

Valeur estimée hors TVA : 47 500 EUR.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée par fraction sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
La constitution d'une caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations seront financées sur les crédits du Département (ressources propres).
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes en application de l'article 98 du code des marchés publics et du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Le mode de règlement est le mandat administratif. Le non-respect de ce délai entraîne de plein droit le versement au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les modalités de paiement sont précisées au CCAP.
Sauf renonciation expresse du titulaire dans l'acte d'engagement, l'avance prévue à l'article 87 du code des marchés publics est accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur à 15 000 EUR (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Le montant de l'avance est fixé à 20 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises.
Le remboursement de l'avance se fera dans les conditions définies à l'article 88 du Code des marchés publics.
Par application de l'article 91 du code des marchés publics, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit au versement d'acompte.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le candidat pourra se présenter soit de façon individuelle, soit sous la forme d'un groupement. La forme du groupement est libre au stade de la présentation de l'offre.
Cependant, si l'attributaire est un groupement, il se verra imposer, s'il est d'une forme différente, la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Dc1 (ou lettre de candidature) dûment rempli, comprenant ;
- déclaration sur l'honneur datée et signée du candidat attestant que celui-ci ne fait l'objet d'aucune interdiction de soumissionner aux marchés publics prévue à l'article 43 du code des marchés publics ;
- en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants ;
- Dc2 (ou déclaration du candidat) complété par ;
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée pour engager la société. (pouvoir du délégataire et du délégant le cas échéant).
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Au titre de la rubrique D1 du Dc2 ;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- une déclaration concernant la part du chiffre d'affaires relative aux travaux objets du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afin d'ouvrir l'accès aux marchés publics aux entreprises nouvellement créées, les candidats pourront prouver par tout moyen leur capacité économique et financière.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Au titre de la rubrique G du Dc2 :
Moyens :
- description des effectifs du candidat, et de l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de travaux de même nature.
Référence :
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
La preuve de la capacité technique du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références en rapport avec l'objet du marché attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
13-DIL-DCP-MD-05.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
31 mai 2013, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires .

La consultation est établie selon une procédure formalisée conformément aux dispositions des articles 10, 33 et 57 à 59 du code des marchés publics.
L'ensemble des travaux à réaliser ainsi que les modalités de réponses et de jugement des offres sont définies dans le dossier de consultation des entreprises.
Le dossier de consultation des entreprises comprend :le présent règlement de la consultation,l'acte d'engagement (commun à chaque lot), l'annexe de sous-traitance à l'acte d'engagement (DC 4), le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et son annexe compte prorata (commun à chaque lot), le cahiers des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) (prescriptions communes + 1cctp pour chaque lot), le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé, les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (propre à chaque lot), les plans, le planning général de travaux, l'attestation de visite sur le site, les formulaires Dc1 et Dc2, le rapport de sondage de sol, le rapport de DIAG de novembre 2007, le rapport préliminaire sur la fouille préventive,le document préparatoire au schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (Sosed).
La sous-traitance est autorisée. La cotraitance est autorisée. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements
Visite
Une visite sur site pour l'établissement de l'offre est obligatoire.les candidats sont invités à prendre contact avec M. Teddy QUET, technicien au 03.44.06.62.17
La date limite des visites est fixée au 17 mai 2013.ces visites n'ont pas pour vocation de répondre aux questions des candidats.
Les questions devront être posées obligatoirement par écrit conformément à l'article 15 du règlement de la consultation.
Conditions de retrait du DCE par voie classique
Le dossier est remis gratuitement à tout candidat qui en fait la demande :
- par télécopie au 03 44 02 77 17 ;
- par mél adressé à ld-commandepublique-sec@cg60.fr ;
- par courrier envoyé à l'adresse suivante.
Département de l'oise, Pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault 60000 Beauvais
Les demandes devront comporter au minimum les éléments suivants :
- nom de l'entreprise ;
- adresse postale ;
- " e-mail " dans la mesure où cette adresse pourra être utilisée par le département de l'oise pour informer des éventuelles modifications de dce ;
- la désignation du marché (objet et référence).
Le dossier pourra alors être envoyé par mél ou retiré au format papier du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures à l'adresse sus-indiquée.
Conditions de retrait du DCE par voie électronique :
Le DCE peut être téléchargé gratuitement sur le site internet du département de l'oise : www.oise.fr.
Il convient de cliquer sur l'onglet " le conseil général ", puis la rubrique " marchés publics ", et ensuite le lien " Accéder aux consultations en cours "
Adresse internet du profil acheteur : http://marches-securises.fr/perso/cg60/
Conditions d'envoi ou de remise des dossiers
Les dossiers doivent parvenir par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité, avant la date et l'heure limites de réception des offres.
La transmission des offres par voie électronique est autorisée sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics du Département de l'oise accessible sur Internet à l'adresse suivante : www.oise.fr. La transmission des offres par courriel n'est pas autorisée.
Pour une réponse papier, le pli doit parvenir sous enveloppe cachetée portant les mentions : "ne pas ouvrir - aoo -travaux de mise en valeur du batiment renaissance du musee départemental a beauvais lot ... ", et être libellé à l'adresse suivante : Département de l'oise, Pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault, 60000 BEAUVAIS.
Le dépôt manuel d'un dossier peut également être effectué auprès des services du Département, à cette même adresse, contre délivrance d'un récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. (12h00 le jour de la date limite de remise des offres)
Sélection des candidatures
Les candidatures seront sélectionnées au vu des capacités techniques, professionnelles et financières des candidats à réaliser le marché telles qu'elles ressortiront des dossiers remis.
Sélection des offres
Seules les offres des candidats admis seront jugées.
Pour attribuer le marché au(x) candidat(s) dont l'offre sera économiquement la plus avantageuse, les offres sont appréciées en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Pour le lot n° 1:
1- prix40 %
2- valeur technique40 %
3- démarche environnementale20 %
Chacun des critères de sélection est examiné et noté sur 100, la note obtenue est affectée du coefficient pondérateur.
Les points seront attribués de la façon suivante :
-Sur le critère "Prix" sur un total de 100 points :
Ce critère sera apprécié sur la base du montant (H.T.) mentionné dans l'acte d'engagement
Sous réserve de prix anormalement bas (ou aberrants), la note N affectée à chaque entreprise est calculée de la manière suivante :
L'offre de l'entreprise la moins disante se verra attribuer la meilleure note soit 100/100.
La note N affectée à chaque entreprise est calculée de la manière suivante :
N= 100 x (Montant de l'offre la moins disante/ Montant de l'offre considérée)
-Sur le critère "Valeur technique" sur un total de 100 points, constitué par la somme des notes attribuées pour chacun des sous-critères suivants.
Il sera jugé au regard du mémoire technique fourni dans son offre:
- adéquation du nombre d'heures de main d'oeuvre affectée à l'exécution des travaux par rapport au nombre d'heures moyen (sur 40 points) ;
- adéquation du personnel d'encadrement sur le chantier (sur 20 points) ;
- précision et cohérence du calendrier prévisionnel d'exécution (sur 20 points) ;
- adéquation des moyens techniques affectés à l'exécution de l'opération (sur 20 points)
Détail de la notation par sous-critère :
Adéquation du nombre d'heures de main d'oeuvre affectée à l'exécution des travaux par rapport au nombre d'heures moyen (sur 40 points) :
Pour le nombre d'heures proposées, le nombre maximal de points (40 points) sera attribué au nombre d'heures moyen.
Le nombre d'heures moyen sera calculé en additionnant le nombre d'heures proposées par chaque candidat / le nombre de candidats.
Chaque prestataire recevra les points selon les formules suivantes :
- si le nombre d'heures proposées est inférieur au nombre d'heures moyen :
40 points x (nombre d'heures proposées / nombre d'heures moyen)
- si le nombre d'heures proposées est supérieur au nombre d'heures moyen :
40 points x (nombre d'heures moyen / nombre d'heures proposées)
- si le nombre d'heures ne peut être déterminé, la note sera de 0
NB : Dans le cas où une seule offre est admise au stade de l'analyse des offres, le sous critère indiqué ci-dessus sera jugé au regard de la cohérence du nombre d'heures de main d'oeuvre affectée à l'exécution des travaux de la manière suivante :
0 point : aucune précision ou nombre d'heures de main d'oeuvre non cohérente
10 points : nombre d'heures de main d'oeuvre peu cohérent
20 points : nombre d'heures de main d'oeuvre cohérent
40 points : nombre d'heures de main d'oeuvre parfaitement cohérent
Adéquation du personnel d'encadrement sur le chantier (sur 20 points) :
L'encadrement pressenti sur le chantier sera noté sur 20 points, à raison de :
- 10 points pour le chargé d'affaire ou conducteur de chantier :
0 point = aucune précision ou compétences et expériences de l'intervenant inadaptées
2 points = compétences et expériences de l'intervenant peu adaptées
5 points = compétences et expériences de l'intervenant adaptées
7 points = compétences et expériences de l'intervenant bien adaptées
10 points = compétences et expériences de l'intervenant très bien adaptées
- 10 points pour le chef de chantier ou responsable de chantier :
0 point = aucune précision ou compétences et expériences de l'intervenant inadaptées
2 points = compétences et expériences de l'intervenant peu adaptées
5 points = compétences et expériences de l'intervenant adaptées
7 points = compétences et expériences de l'intervenant bien adaptées
10 points = compétences et expériences de l'intervenant très bien adaptées
Précision et cohérence du calendrier prévisionnel d'exécution (sur 20 points) :
0 point = aucun calendrier prévisionnel fourni ou calendrier prévisionnel ne respectant pas les délais du planning des travaux joint à la présente consultation ou non détaillé par tâche
5 points = calendrier prévisionnel peu cohérent
10 points = calendrier prévisionnel cohérent
20 points = calendrier prévisionnel précis et cohérent
Adéquation des moyens techniques affectés à l'exécution de l'opération (sur 20 points):
0 point = aucune précision
5 points = moyens techniques peu adaptés à l'opération
10 points = moyens techniques adaptés à l'opération
15 points = moyens techniques bien adaptés à l'opération
20 points = moyens techniques parfaitement adaptés à l'opération
-Sur le critère "Démarche environnementale" sur un total de 100 points jugé de la manière suivantes :
Il sera jugé au regard de la notice explicative explicitant les dispositions du SOSED
-Pertinence des dispositions que le candidat compte mettre en oeuvre pour la gestion et l'élimination des déchets issus du chantier
0 point = aucune précision
25points = dispositions peu pertinentes
50 points = dispositions moyennement pertinentes
75 points = dispositions pertinentes
100 points = dispositions très pertinentes
Pour les autres lots n° 2 à 7 :
1- valeur technique60 %
2- prix40 %
Chacun des critères de sélection est examiné et noté sur 100, la note obtenue est affectée du coefficient pondérateur.
Les points seront attribués de la façon suivante :
-Sur le critère "Prix" sur un total de 100 points :
Ce critère sera apprécié sur la base du montant (H.T.) mentionné dans l'acte d'engagement
Sous réserve de prix anormalement bas (ou aberrants), la note N affectée à chaque entreprise est calculée de la manière suivante :
L'offre de l'entreprise la moins disante se verra attribuer la meilleure note soit 100/100.
La note N affectée à chaque entreprise est calculée de la manière suivante :
N= 100 x (Montant de l'offre la moins disante/ Montant de l'offre considérée)
-Sur le critère "Valeur technique" sur un total de 100 points, constitué par la somme des notes attribuées pour chacun des sous-critères suivants.
Il sera jugé au regard du mémoire technique fourni dans son offre:
- adéquation du nombre d'heures de main d'oeuvre affectée à l'exécution des travaux par rapport au nombres d'heures moyen (sur 40 points) ;
- adéquation du personnel d'encadrement sur le chantier (sur 20 points) ;
- précision et cohérence du calendrier prévisionnel d'exécution (sur 20 points) ;
- adéquation des moyens techniques affectés à l'exécution de l'opération (sur 20 points)
Détail de la notation par sous-critère :
Adéquation du nombre d'heures de main d'oeuvre affectée à l'exécution des travaux par rapport aux nombres d'heures moyen (sur 40 points) :
Pour le nombre d'heures proposées, le nombre maximal de points (40 points) sera attribué au nombre d'heures moyen.
Le nombre d'heures moyen sera calculé en additionnant le nombre d'heures proposées par chaque candidat / le nombre de candidats.
Chaque prestataire recevra les points selon les formules suivantes :
- si le nombre d'heures proposées est inférieur au nombre d'heures moyen :
40 points x (nombre d'heures proposées / nombre d'heures moyen)
- si le nombre d'heures proposées est supérieur au nombre d'heures moyen :
40 points x (nombre d'heures moyen / nombre d'heures proposées)
- si le nombre d'heures ne peut être déterminé, la note sera de 0.
NB : Dans le cas où une seule offre est admise au stade de l'analyse des offres pour chaque lot, le sous critère indiqué ci-dessus sera jugé au regard de la cohérence du nombre d'heures de main d'oeuvre affectée à l'exécution des travaux de la manière suivante :
0 point : aucune précision ou nombre d'heures de main d'oeuvre non cohérente
10 points : nombre d'heures de main d'oeuvre peu cohérent
20 points : nombre d'heures de main d'oeuvre cohérent
40 points : nombre d'heures de main d'oeuvre parfaitement cohérent
Adéquation du personnel d'encadrement sur le chantier (sur 20 points) :
L'encadrement pressenti sur le chantier sera noté sur 20 points, à raison de :
- 10 points pour le chargé d'affaire ou conducteur de chantier :
0 point = aucune précision ou compétences et expériences de l'intervenant inadaptées
2 points = compétences et expériences de l'intervenant peu adaptées
5 points = compétences et expériences de l'intervenant adaptées
7 points= compétences et expériences de l'intervenant bien adaptées
10 points = compétences et expériences de l'intervenant très bien adaptées
- 10 points pour le chef de chantier ou responsable de chantier :
0 point = aucune précision ou compétences et expériences de l'intervenant inadaptées
2 points = compétences et expériences de l'intervenant peu adaptées
5 points = compétences et expériences de l'intervenant adaptées
7 points= compétences et expériences de l'intervenant bien adaptées
10 points = compétences et expériences de l'intervenant très bien adaptées
Précision et cohérence du calendrier prévisionnel d'exécution (sur 20 points) :
0 point = aucun calendrier prévisionnel fourni ou calendrier prévisionnel ne respectant pas les délais du planning des travaux joint à la présente consultation ou non détaillé par tâche
5 points = calendrier prévisionnel peu cohérent
10 points = calendrier prévisionnel cohérent
20 points = calendrier prévisionnel précis et cohérent
Adéquation des moyens techniques affectés à l'exécution de l'opération (sur 20 points):
0 point = aucune précision
5 points = moyens techniques peu adaptés à l'opération
10 points = moyens techniques adaptés à l'opération
15 points = moyens techniques bien adaptés à l'opération
20 points = moyens techniques parfaitement adaptés à l'opération
Note definitive pour tous les lots :
Pour chaque critère, la note obtenue est ensuite affectée de son coefficient pondérateur. Le total des notes ainsi obtenues constitue la note définitive de l'offre.
Les offres seront notées et classées par ordre décroissant ; la mieux classée sera retenue.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées sur la DPGF seront rectifiées et pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération.
Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier son offre en conséquence ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Le pouvoir adjudicateur peut à tout moment ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
Les candidats peuvent obtenir des renseignements complémentaires pour l'étude de leur dossier en interrogeant, le département au plus tard 10 jours avant les date et heure limites de remise des offres (soit jusqu'au 21 mai 2013 à 12 heures), de préférence sur la plate forme dématérialisée du département : www.oise.fr.
Ils peuvent également s'adresser par courrier, par télécopie ou par mèl, avant cette même date, à :
Département de l'oise, Pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault 60000 BEAUVAIS France, télécopieur : 03.44.02.77.17, Mèl : ld-commandepublique-sec@cg60.fr Avec pour objet "aoo -travaux de mise en valeur du batiment renaissance du musee departemental a beauvais "
Les réponses seront adressées, par écrit (de préférence via la plateforme), au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres (soit avant le 24 mai 2013 à 12 heures) à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.
Autres informations :
L'ouverture des plis est programmée le 31 mai 2013 à 14 heures, à Beauvais.
La séance n'est pas publique.
La date prévisionnelle de notification du marché est fixée en juillet 2013
La date prévisionnelle de démarrage des travaux (période de préparation comprise) est fixée Août 2013.
Les dates et heures ci-dessus s'entendent comme étant prévisionnelles.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19 avril 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'amiens, 14, rue Lemerchier- cs 81114, F-80011 Amiens. Tél. : (+33) 3 22 33 61 70. URL : http://amiens.tribunal-administratif.fr/ta-caa. Fax : (+33) 3 22 33 61 71
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Greffe du Tribunal administratif, 14, rue Lemerchier- cs 81114, F-80011 Amiens. E-mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 22 33 61 70. Fax : (+33) 3 22 33 61 71
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 19 avril 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00