Centrale des marchés
travaux de construction des échangeurs de Ribécourt et de Noyon - rD 1032 - liaison Ribécourt/Noyon 60 travaux de construction des échangeurs de Ribécourt et de Noyon, sur la RD 1032 pour le Conseil Général à Beauvais code_postal : 60000 lieu : pôle administration générale, Direction de la c...
Conseil général de l'Oise 60000Beauvais ld-commandepublique-sec@cg60.fr 0344027717
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de construction des échangeurs de Ribécourt et de Noyon - rD 1032 - liaison Ribécourt/Noyon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 854711

Date de clôture estimée : 26/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (18/10/13)
350813-2013
BOAMP (17/10/13)
13-180372

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
conseil général de l'Oise, pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224bis avenue Marcel Dassault, à l'attention de M. le président du conseil général, F-60000 Beauvais. Tél. : (+33) 3 44 06 60 60. E-mail : ld-commandepublique-sec@cg60.fr. Fax : (+33) 3 44 02 77 17.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.oise.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr/perso/cg60.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Département de l'Oise, pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis, avenue Marcel Dassault, F-60000 Beauvais, F-60000 Beauvais. URL : http://www.marches-securises.fr/perso/cg60
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
travaux de construction des échangeurs de Ribécourt et de Noyon - rD 1032 - liaison Ribécourt/Noyon.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution
Code NUTS : FR222.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
le marché a pour objet la réalisation de travaux de construction des échangeurs de Ribécourt et de Noyon, sur la liaison Ribécourt/Noyon (Rd1032).
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45233120, 45112500,45232130,45233220.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : non.
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

Les travaux comprennent principalement :
- dégagement d'emprises et divers travaux préparatoires ;
- terrassements divers et couches de forme liés aux bretelles et giratoires des échangeurs de Ribécourt et de Noyon y compris les modelés et bassins de traitement, les mouvements de terre végétale ;
- chaussées des bretelles et giratoires des échangeurs de Ribécourt et de Noyon y compris zones de raccordements et maintien de la circulation et des échanges pendant les travaux sur la RD 1032 (continuité à maintenir en toute phase de travaux) ;
- rétablissements des écoulements des eaux, collecte, traitement et évacuation des eaux de ruissellement et de drainage ;
- dispositifs de sécurité provisoires et signalisations horizontale et verticales provisoires liés à la réalisation des travaux sous circulation et notamment toutes les déviations nécessaires ;
- clôtures ;
- ensemencement hydraulique des zones à végétaliser et des dépendances terminées.
Les caractéristiques techniques des travaux (la description des ouvrages et leurs spécifications techniques) sont définies dans le C.C.T.P et les plans annexés.
Lieu d'exécution : RIBECOURT-PIMPREZ-PASSEL-NOYON (département de l'oise - 60).
II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 24(à compter de la date d'attribution du marché).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée par fraction sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au
plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. La constitution d'une caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations seront financées sur les crédits du département (ressources propres). Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes en application de l'article 98 du code des marchés publics et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le mode de règlement est le mandat administratif. Le non-respect de ce délai entraîne de plein droit le versement au(x) titulaire(s)
et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les modalités de paiement sont précisées au CCAP.
Sauf renonciation expresse du titulaire dans l'acte d'engagement, l'avance prévue à l'article 87 du code des marchés publics est accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur à 15 000 EUR (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Le montant de l'avance est fixé à 20 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises.
Le remboursement de l'avance se fera dans les conditions définies à l'article 88 du Code des marchés publics.
Par application de l'article 91 du code des marchés publics, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit au versement d'acompte.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : La forme du groupement est libre au stade de la présentation de l'offre. Cependant, si l'attributaire est un groupement, il se verra imposer, s'il est d'une forme différente, la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : oui.
Dans le cadre de l'article 14 du code des marchés publics, cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution quant à l'environnement et à l'insertion sociale. Les modalités sont définies au CCAP.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Dc1 (ou lettre de candidature) dûment rempli, daté et signé, comprenant ;
- déclaration sur l'honneur datée et signée du candidat attestant que celui-ci ne fait l'objet d'aucune interdiction de soumissionner aux marchés publics prévue à l'article 43 du code des marchés publics ;
- en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants ;
- Dc2 (ou déclaration du candidat) dûment rempli, comprenant ;
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Le ou les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager la société (pouvoirs du délégataire et du délégant le cas échéant).
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Au titre de la rubrique D1 du Dc2 ;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- une déclaration concernant la part du chiffre d'affaires relative aux travaux objets du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afin d'ouvrir l'accès aux marchés publics aux entreprises nouvellement créées, les candidats pourront prouver par tout moyen leur capacité économique et financière.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Au titre de la rubrique G du Dc2 :
Moyens :
- description des effectifs du candidat et de l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature que le marché objet de la présente consultation.
Références :
- présentation d'une liste de travaux exécutés d'ampleur et de nature similaire à l'objet du marché au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et le destinataire public ou privé et précisant s'ils ont été exécutés selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
La preuve de la capacité technique du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références en rapport avec l'objet du marché attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix
Pondération : 55.
2. valeur technique et environnementale
Pondération : 25.
3. délai et planning d'exécution
Pondération : 20.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
13-DIT-DCP-01.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
26 novembre 2013, à 17:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
27 novembre 2013, à 09:00.

Lieu : beauvais.

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires .

La consultation est établie selon une procédure d'appel d'offres ouvert européen, établi conformément aux dispositions des articles 14, 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics.
Durée du marché: La durée totale du marché, qui comprend le délai global d'exécution des travaux, est de 24 mois ferme à compter de sa date de notification. La notification intervient par tout moyen permettent de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. L'avis de réception ou le reçu donné par le destinataire fait foi de la notification.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée au 1er trimestre 2014.
Délai global d'exécution : Le délai global d'exécution des travaux est de 370 jours calendaires. Il comprend :
- la période de préparation qui est de 60 jours calendaires à compter de la date de notification de l'ordre de service correspondant ou de la date indiquée dans celui-ci ;
- le délai d'exécution des travaux sur lequel s'engage le titulaire dans l'acte d'engagement et qui ne peut en tout état de cause dépasser 310 jours calendaires (délai plafond) à compter de la date de notification de l'ordre de service correspondant ou de la date indiquée dans celui-ci.
Le délai d'exécution des travaux tient également compte d'une durée de pré-chargement de 90 jours calendaires dans les zones concernées.
La sous-traitance est autorisée. La cotraitance est autorisée. Le candidat pourra se présenter soit de façon individuelle, soit sous la forme d'un groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; en qualité de membres de plusieurs groupements.
Le dossier de consultation des entreprises comprend : Le règlement de consultation (R.C.) ; A1 - l'acte d'engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes (DC 4) ; A1.1 - le Bordereau des Prix (B.P.)
A2 - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes : Liste complète des pièces et des plans, Le tableau d'éco-bilan environnemental, Le tableau du nombre d'heures d'insertion, Le tableau de suivi de la clause d'insertion ; A3 - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) (8 fascicules) et ses annexes A3. : Les plans, A3.A - l'arrêté Loi sur l'eau, A3.B - l'arrêté de dérogation espèce protégée, A3.C - l'avis de l'autorité environnementale, A3.D - le dossier Loi sur l'eau, A3.E - le complément au dossier Loi sur l'eau, A3.F - l'etude d'impact, A3.G - le complément étude d'impact - evaluation faune-flore, A3.H - le dossier de demande de dérogation espèce protégée, A3.I - la fiche de renseignement de bassins à compléter, A3.J - la convention d'engagement volontaire ; A4 - le Détail Estimatif (D.E.) ; A5 - le cadre du sous détail des prix ; A6 - le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) ; A7 - le Schéma Organisationnel du Plan d'assurance Qualité (S.O.P.A.Q.) ; A8 - le Projet de règlement intérieur du C.I.S.S.C.T. ; A9 - le Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l'environnement (S.O.P.R.E.) ; A10 - le Schéma d'organisation et de Suivi de l'élimination des Déchets de chantier (S.O.S.E.D.) ; C1 - le plan des réseaux ; C2 - dossier géologique et géotechnique ; C3 - bilan des cubatures ; C4 - projet de Dossier d'exploitation Sous Chantier ; Les formulaires Dc1 et DC 2
Conditions de retrait du DCE par voie classique : le dossier est remis gratuitement à tout candidat qui en fait la demande : par télécopie au 03 44 02 77 17, par mél adressé à ld-commandepublique-sec@cg60.fr, par courrier envoyé à l'adresse suivante : Département de l'oise, Pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault 60000 Beauvais. Les demandes devront comporter au minimum les éléments suivants : Nom de l'entreprise ; Adresse postale ; " e-mail " dans la mesure où cette adresse pourra être utilisée par le département de l'oise pour informer des éventuelles modifications de DCE ; La désignation du marché (objet et références). Le dossier pourra alors être envoyé par mél ou retiré au format papier du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à l'adresse sus-indiquée.
Conditions de retrait du DCE par voie électronique : le DCE peut être téléchargé gratuitement sur le site internet du département de l'oise : www.oise.fr . Il convient de cliquer sur l'onglet " le conseil général ", puis la rubrique " marchés publics ", et ensuite le lien " Accéder aux consultations en cours ". Adresse internet du profil acheteur : http://marches-securises.fr/perso/cg60/
Visite sur site: la visite sur site pour l'établissement de l'offre est faculative. Les candidats pourront effectuer cette visite de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et hors jours fériés sur rendez-vous pris au moins 48 heures à l'avance. Afin de convenir d'un rendez-vous, les candidats sont invités à contacter M. Didier Warme à la Direction des Infrastuctures et des Transports - service Etudes et Travaux, au 03.44.10.71.69. Ces visites n'ont pas pour vocation de répondre aux questions des candidats. Les questions devront être posées obligatoirement par écrit conformément à l'article 14 du règlement de la consultation.
Conditions d'envoi ou de remise des dossiers: les dossiers doivent parvenir par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité, avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du règlement de la consultation. La transmission des offres par voie électronique est autorisée sur la plateforme. Le département de l'oise dispose d'une plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur Internet à l'adresse suivante : www.oise.fr. Il convient de cliquer sur l'onglet " le conseil général ", puis la rubrique " marchés publics ", et ensuite le lien " Accéder aux consultations en cours ". Adresse internet du profil acheteur : http://marches-securises.fr/perso/cg60/. La réponse des candidats devra être soit complètement électronique, soit complètement papier. Les réponses pour partie " électronique " et pour le reste " papier " seront refusées. Les réponses par courriel ne sont pas autorisées.
Réponse papier : le dossier est envoyé par tout moyen sous enveloppe cachetée portant les mentions : " ne pas ouvrir - aOO - travaux de construction des echangeurs de ribecourt et de noyon - rD 1032 - liaison Ribécourt/Noyon "" et sera libellée à l'adresse suivante : Département de l'oise, Pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault 60000 BEAUVAIS France. Le dépôt manuel d'un dossier peut également être effectué auprès des services du département, à l'adresse indiquée ci-dessus, contre délivrance d'un récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Sélection des candidatures: les candidatures seront sélectionnées au vu des capacités techniques, professionnelles et financières des candidats à réaliser le marché telles qu'elles ressortiront des dossiers remis.
Sélection des offres: Seules les offres des candidats admis seront jugées. Pour attribuer le marché au candidat dont l'offre sera économiquement la plus avantageuse, les offres sont appréciées en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous. Précisions sur les critères:
1 - prix sur 55 points / 2 - valeur technique et environnementale sur 25 points / 3 - délai et planning d'exécution sur 20 points.
Les points seront attribués de la façon suivante :
Sur le critère " Prix ", sur un total de 55 points:
Ce critère sera apprécié au regard du montant total (H.T.) indiqué dans le détail estimatif.
L'offre de l'entreprise la moins disante se verra attribuer la meilleure note soit 55 sous réserve de prix anormalement bas (ou inacceptable).
La note N affectée à chaque entreprise est calculée de la manière suivante :
N= 55 x (Montant de l'offre la moins disante/ Montant de l'entreprise considérée)
En cas de discordance constatée dans une offre, les mentions portées sur le bordereau des prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre.
Les erreurs de multiplications d'addition ou de report qui seraient relevées dans le détail estimatif seront prises en compte pour le jugement.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera avisé des erreurs commises et sera invité à rectifier son offre en conséquence ; en cas de refus, son offre sera éliminée.
Sur le critère " Valeur technique et environnementale ", sur un total de 25 points:
Ce critère sera apprécié au regard du mémoire technique remis par le candidat dans son offre.
Précision et pertinence de la méthodologie d'exécution : Pas de précision (0 point) ; Méthodologie d'exécution non ciblée ou insuffisamment adaptée (1 point) ; Méthodologie suffisamment adaptée (2 points) ; Méthodologie bien adaptée (3 points) ; Méthodologie très bien adaptée (4 points).
Adéquation des moyens techniques et humains spécifiques mis en oeuvre sur le chantier : Pas de précision (0 point) ; Moyens spécifiques non ciblés ou moyens insuffisamment adaptés (1 point) ; Moyens spécifiques suffisamment adaptés (3 points) ; Moyens spécifiques très bien adaptés (5 points).
Pertinence de l'organisation du contrôle qualité sur le chantier : Pas de précision (0 point) ; Organisation du contrôle qualité non ciblée ou insuffisament adaptée (1 point) ; Organisation du contôle qualité suffisamment adaptée (2 points) ; Organisation du contrôle qualité bien adaptée (3 points) ; Organisation du contrôle qualité très bien adaptée (4 points).
Pertinence des mesures de sécurité sur le chantier : Pas de précision (0 point) ; Mesures de sécurité sur le chantier non ciblées ou insuffisamment adaptées (1 point) ; -Mesures de sécurité sur le chantier suffisamment adaptées (2 points) ; Mesures de sécurité sur le chantier bien adaptées (3 points) ; Mesures de sécurités sur le chantier très bien adaptées (4 points).
Qualité des matériaux proposés appréciés au regard des fiches techniques et mécaniques des matériaux, de leurs caractéristiques, des essais prouvant l'efficacité du produit et des références aux normes en vigueur : Pas de précision (0 point) ; Qualité des marétiaux non ciblée ou insuffisamment adaptée (1 point) ; Qualité des matériaux suffisamment adaptée (2 points) ; Qualité des matériaux bien adaptée (3 points) ; Qualité des matériaux très bien adaptée (4 points)
Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement et du développement durable : Pas de précision (0 point) ; Prise en compte de l'environnement et du développement durable non ciblée ou insuffisament adaptée (1 point) ; Prise en compte de l'environnement et du développement durable suffisamment adaptée (2 points) ; Prise en compte de l'environnement et du développement durable bien adaptée (3 points) ; Prise en compte de l'environnement et du développement durable très bien adaptée (4 points).
Sur le critère " délai et planning d'exécution" sur un total de 20 points constitué de la somme des notes attribuées pour chacun des sous-critères suivants, au regard de l'acte d'engagement et du mémoire technique :
Délai d'exécution des travaux noté sur 10 points :
Une note de 0/10 sera attribuée aux entreprises répondant au délai plafond demandé par le département de l'oise à l'article 4.2.2.1 de l'acte d'engagement
La notation des autres offres s'effectue proportionnellement à un gain de 1 point pour 8 jours calendaires d'écart par rapport à ce délai maximum (sauf délai aberrant), dans la limite de 10 points, soit :
N = (310 - délai proposé en jours) /8
A défaut d'indication du délai d'exécution par le candidat dans l'acte d'engagement, le délai plafond (310 jours calendaires) sera retenu pour l'analyse des offres.
Le délai de la période de préparation (60 jours calendaires) n'est pas inclus dans le calcul puisque celui-ci ne peut être modifié.
Pertinence du planning d'exécution et de sa note explicative notée sur 10 points : Planning et note explicative non fourni ou non adapté (0 point) ; Planning et note expicative non ciblé ou insuffisamment adapté (2 points) ; Planning et note explicative suffisamment adapté (6 points) ; Planning et note explicative très bien adapté (10 points)
Note définitive de l'offre :
La note finale de chaque candidat sera constituée de la somme des notes obtenues pour chacun des critères. Le total sur 100 points ainsi obtenu constitue la note définitive de l'entreprise. L'offre ayant obtenu la meilleure note sera retenue.
Les offres sont classées par ordre décroissant de la note définitive.
Le pouvoir adjudicateur peut à tout moment ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
.
Renseignements complémentaires: les candidats peuvent obtenir des renseignements complémentaires pour l'étude de leur dossier en interrogeant, le Département au plus tard 8 jours avant les date et heure limites de remise des offres (soit jusqu'au 18 novembre à 17h00), de préférence sur la plate forme dématérialisée du département : www.oise.fr. Ils peuvent également s'adresser par courrier, par télécopie ou par mèl, avant cette même date, à : Département de l'oise, Pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault, 60000 Beauvais - france, Fax : 03.44.02.77.17, Mèl : ld-commandepublique-sec@cg60.fr, Avec pour objet " aoo - travaux de construction des echangeurs de ribecourt et de noyon - rD 1032 - liaison Ribécourt/Noyon ". Les réponses seront adressées, par écrit (de préférence via la plateforme), au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres (soit avant le 20 novembre 2013 à 17h00) à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.
Autres informations : La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au mois de décembre 2014. Les dates et heures ci-dessus s'entendent comme étant prévisionnelles.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14 octobre 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier CS 81114, F-80011 Amiens. Tél. : (+33) 3 22 33 61 70. URL : http://amiens.tribunal-administratif.fr/ta-caa/. Fax : (+33) 3 22 33 61 71
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Greffe du tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier CS 81114, F-80011 Beauvais. E-mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 22 33 61 70. Fax : (+33) 3 22 33 61 71
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 14 octobre 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00