Centrale des marchés
Construction de la demi-pension du Collège Lakanal à Foix. Lot n°16 : Serrurerie Organisme : Conseil Général de l' Ariège Intitulé : Construction de la demi-pension du Collège Lakanal à Foix. Lot n°16 : Serrurerie Procédure : Procédure adaptée
Conseil Général de l' Ariège 60023Beauvais :smarches@cg09.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction de la demi-pension du Collège Lakanal à Foix. Lot n°16 : Serrurerie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 543730

Date de clôture estimée : 19/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (30/03/13)

Organisme : Conseil Général de l' Ariège

Intitulé : Construction de la demi-pension du Collège Lakanal à Foix. Lot n°16 : Serrurerie

Procédure : Procédure adaptée

Description : La consultation relative au lot n°16 (serrurerie) est relancée après déclaration sans suite de la procédure relative à ce lot, l'entreprise attributaire placée en liquidation judiciaire n'étant pas en mesure d'exécuter les travaux. Les candidats désirant se rendre sur le site devront s'adresser à Monsieur Nicolas Mercé. Délai d'exécution : 13 mois à compter de l' Ordre de Service prescrivant le début des travaux. Le projet concerne la réalisation d'une 1/2 pension devant accueillir environ 950 rationnaires/jour, en construction neuve sur un terrain inoccupé. La surface prévisionnelle est d'environ 1450 m2 (zone préparatoire+réfectoire) La période de préparation de 30 jours est comprise dans le délai d'exécution. Le D C E prévoit la mise en oeuvre de la clause d'insertion sociale, en application de l'article 14 du C M P. L'exécution comportera une action d'insertion sociale visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. L'entreprise s'engage à réserver dans l'exécution du marché au minimum le temps de main d'oeuvre précisé dans l'annexe n°2 de l'acte d'engagement " Action d'insertion professionnelle". Les lots concernés par cette clause sociale sont les suivants : n°1, n°2, n°8, n°9.

Date limite de remise des plis : 19 avril 2013 à 17h00

Date d'envoi à la publication : 29 mars 2013

Classifications : com.datapublica.medialex.scraper.model.Classification@103a96f9

Conditions :

Critères attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : - Prix des prestations (60%) - Valeur technique des prestations jugée sur la base du mémoire technique remis avec l'offre, selon les trois sous-critères : Qualité, performance technique, performance environnementale et adaptation des matériaux et équipements proposés (20) - Méthodologie, moyens et organisation mis en place pour le chantier (10) - Moyens mis en oeuvre pour la formation et pour le suivi du bâtiment pendant l'année de parfait achèvement (10) (40%)

Liste des lots : 1 : : Serrurerie

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00