Centrale des marchés
60 remplacement de chaudières gaz, de radiateurs gaz ou de chauffes bains gaz et la suppression du système dit " vmc gaz " sur divers sites de l'opac de l'oise à Beauvais 60 remplacement de chaudières gaz, de radiateurs gaz ou de chauffes bains gaz et la suppression du système dit " vmc gaz " sur divers sites de l'opac de l'oise à Beauvais remplacement de chaudières...
60000Beauvais 0344795146
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

60 remplacement de chaudières gaz, de radiateurs gaz ou de chauffes bains gaz et la suppression du système dit " vmc gaz " sur divers sites de l'opac de l'oise à Beauvais

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 844661

Date de clôture estimée : 31/10/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (08/10/13)
13-176203

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPAC de l'Oise.
Correspondant : le directeur général, 9 avenue du Beauvaisis B.P. 80616 60016 Beauvais tél. : 03-44-79-50-50 adresse internet : http://www.opacoise.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.info.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : remplacement de chaudières gaz, de radiateurs gaz ou de chauffes bains gaz
et la suppression du système dit " vmc gaz " sur divers sites de l'opac de l'oise.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45315000.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
pour chaque lot, le marché fait l'objet d'une tranche unique.
Des négociations seront engagées avec les candidats.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : DECEMBRE 2013

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire si les deux parties en sont d'accord.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par fonds propres
paiement par versement d'acomptes
le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de remise du projet de décompte au maître d'oeuvre.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : capacité technique pour les lots n°1, 2 et 5 : Certificat de qualification " pgn " (Professionnel Gaz Naturel) ou tout autre moyen prouvant sa capacité.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
1°) lettre de candidature établie selon imprimé " Dc1 "
2°) Déclaration du candidat établie selon l' imprimé référencé Dc23°) Copie du jugement en cas de redressement judiciaire
4°) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global au cours des trois dernières années5°) Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années avec indication notamment du lieu et de la date d'exécution, du montant et du nom du Maître d'ouvrage. Pour les travaux les plus importants, cette liste sera accompagnée des certificats de bonne exécution portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qualification professionnelle ou tout autre moyen prouvant sa capacité
6°) Pour les lots n°1, 2, et 5 : Certificat de qualification " pgn " (Professionnel Gaz Naturel) ou tout autre moyen prouvant sa capacité
7°) Déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour la réalisation de marchés de même nature.8°) Déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels détaillant les catégories professionnelles de l'entreprise pour l'année en cours
9°) Pouvoir de la personne habilitée à engager la société
10°) Attestation sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 suivant modèle joint au dossier
11°) Attestations d'assurances civile et décennale avec indication des plafonds de garantie et catégories de risques couverts
12°) Production, le cas échéant, des mêmes documents pour les autres opérateurs économiques agissant en qualité de co-traitant ou sous-traitant.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 octobre 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : opacoise-chauffage5lots-FD.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://www.marches-publics.info
Conditions d'obtention du dossier de consultation : Le dossier pourra être retiré à l'adresse mentionnée ci-dessus et ce, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Le dossier pourra être adressé par voie postale si la demande parvient par courrier ou télécopie .
Le dossier est accessible sur le site www.marches-publics.info sous la référence "opacoise-chauffage5lots-fd"
conditions de remise des offres : les offres seront adressées par pli recommandé ou remises contre récépissé selon les modalités précisées dans le règlement de consultation. La transmission des offres par voie électronique n'est pas autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 octobre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : OPAC DE L'OISE : M. Florent DESITTER.
direction de l'administration Locative, 60000 Beauvais.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : OPAC DE L'OISE : M. Florent DESITTER.
direction de l'administration Locative, 60000 Beauvais, tél. : 03-44-79-50-74, télécopieur : 03-44-79-51-46.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : OPAC DE L'OISE : M. Florent DESITTER.
direction de l'administration Locative, 60000 Beauvais, tél. : 03-44-79-50-74, télécopieur : 03-44-79-51-46.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier Cedex 01 80011 Amiens tél. : 03-22-33-61-70 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr télécopieur : 03-22-33-61-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier Cedex 01 80011 Amiens tél. : 03-22-33-61-70 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr télécopieur : 03-22-33-61-71.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Fitz-James
5-7 rue L.Michel, 21-23-23b-13-15-17-19 rue Voltaire,1-3-5-7- allée Georges Brassens
Remplacement des radiateur gaz ainsi que des chauffes bains gaz et amélioration de la ventilation.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 5 mois compris 1 mois de période de préparation.
Lot(s) 2 Bornel
9-11-13-15 rue Carnotremplacement des chaudières, suppression du système dit " vmc gaz ", mise aux normes gaz.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 5 mois compris 1 mois de période de préparation.
Lot(s) 3 Clermont
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26 rue Chiaramonte Gulfiremplacement des chaudières gaz ainsi que la mise aux normes et la suppression du système dit " vmc gaz ".

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 4 mois compris 1 mois de période de préparation.
Lot(s) 4 crepy en Valois
12-14-16-18-20 rue Henri Larocheremplacement des chaudières par des chaudières à condensation ainsi que la mise aux normes gaz.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 4 mois compris 1 mois de période de préparation.
Lot(s) 5 Grandvilliers
9,11,13,15 rue Ferdinand Buissonremplacement des chauffes bains , amélioration de la VMC, réfection de l'électricité des logements et amélioration de la ventilation naturelle.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 4 mois compris 1 mois de période de préparation.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00