Avis de résultat de marché - Avis n° 24-112052 du 03/10/2024
Avis de résultat de marché
Département(s) de publication : 21
Annonce n° 24-112052
Travaux
Section 1 - Reference de l'avis initial
Annonce n° 24-67966
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 02/10/2024
Section 2 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20000668200013
Ville : Beaune cedex
Code postal : 21208
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 21
Section 3 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'aménagements des abords du nouveau complexe sportif à Nolay pour la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud. Lot 16 : VRD
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233120
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Une première consultation a été lancée pour la construction d'un Description succincte du marché : complexe sportif à Nolay, comportant 15 lots. Ces lots ont été attribués pour certains en 2023 et pour d'autres en début d'année 2024. La présente consultation a pour objet des travaux d'aménagement des abords du nouveau complexe sportif à Nolay - Lot 16 VRD - pour la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud. Il s'agit d'un marché à procédure adaptée en application des articles L1111-1, L1111-2, L1212-1, L1212-3-1°et L.2123-1, et des articles R.2123-1-1° et R.2123-5 du Code de la Commande Publique. Le marché est conclu pour une durée de 36 mois à compter de l'émission de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. Une variante à réponse obligatoire, à l'initiative de l'acheteur est prévue : dalles engazonnées en lieu et place de stationnement en enrobé. Le marché comporte 4 prestations supplémentaires éventuelles à réponse obligatoire - PSE 1 : débroussaillage mur et reprise de couronnement - PSE 2 : Création de 8 places de stationnement en bout de raquette - PSE 3 : Plantations d'arbustes et d'arbres - PSE 4 : Evacuation de la terre végétale en excédant Conformément à l'article R2122-7 du code la commande publique, la CABCS se réserve la possibilité de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché précédent passé après mise en concurrence.
Critères d'attribution : Critères de jugement des offres : Critère 1 : le prix au vu de la DPGF - 40% Critère 2 : Valeur technique appréciée en fonction des sous-critères suivants - 40% Les sous-critères seront appréciés au vu des éléments demandés à l'article 5-2 ci-dessus et répartis de la façon suivante : 1- Moyens affectés à l'exécution des travaux : Moyens humains affectés au chantier: 8 % Répartition des tâches par personne affectée aux travaux et moyens matériels affectés à chaque tâche ainsi que les procédés d'exécution : 12 % 2- Gestion de la qualité : 10 % 3- Contraintes du chantier : 10 % Critère 3 : Planning et délai d'exécution - 10% Critère 4 : Performances en matière de protection de l'environnement - 10%
Section 4 - Attribution du marché
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Le marché attribué le 2 septembre 2024 a été signé et notifié le 13 septembre 2024 à l'entreprise ROGER MARTIN pour un montant global et forfaitaire de 594 000 euro(s) HT (comprenant l'offre de base, les PSE 1-2-3 4 et la variante 1 ). Le marché est consultable, sur rendez-vous, à la Direction de la Commande Publique et des Achats située 4 rue du Moulin Perpreuil, 21200 Beaune, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Tél : 0380245720. Courriel : commandepublique@beaunecoteetsud.com
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/10/2024
