1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: CCI de Corse
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de mise en place de coffres d'amarrage écologiques dans le golfe d'Ajaccio Port de Plaisance d'Ajaccio Tino Rossi
Description: Travaux de mise en place de coffres d'amarrage écologiques dans le golfe d'Ajaccio Port de Plaisance d'Ajaccio Tino Rossi
Identifiant de la procédure: 80da42a3-7b48-4c62-9665-1d65a22512de
Identifiant interne: 2023-MAPA-051
Type de procédure: Restreinte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45244000 Ouvrages maritimes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de mise en place de coffres d'amarrage écologiques dans le golfe d'Ajaccio Port de Plaisance d'Ajaccio Tino Rossi
Description: Travaux de mise en place de coffres d'amarrage écologiques dans le golfe d'Ajaccio Port de Plaisance d'Ajaccio Tino Rossi
Identifiant interne: 2023-MAPA-051
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45244000 Ouvrages maritimes
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: valeur technique :40%
Critère:
Type: Prix
Description: 30%
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur écoconception: 20 %
Critère:
Type: Qualité
Description: Délais : 10%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1-Valeur technique: 40.0% 2-Prix des prestations: 30.0% 3-Valeur écoconception: 20.0% 4-Délai d'exécution: 10.0%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Bastia
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CCI de Corse
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Bastia
Organisation qui signe le marché: CCI de Corse
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 439 275,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Societe insulaire petroliere
Offre:
Identifiant de l’offre: offre entreprise
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 439 275,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2023-MAPA-051
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/06/2024
Date de conclusion du marché: 27/08/2024
Organisation qui signe le marché: CCI de Corse
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Bastia
Numéro d’enregistrement: 1720005100026
Adresse postale: Villa Montepiano
Ville: Bastia
Code postal: 20407
Subdivision pays (NUTS): Haute-Corse (FRM02)
Pays: France
Téléphone: 0495328866
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Numéro d’enregistrement: 17130000700019
Adresse postale: Préfecture de la Région Provence Alpes Côte d'azur Place Felix Barret CS 80001
Ville: Marseille cedex 06
Code postal: 13282
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0484354554
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Societe insulaire petroliere
Numéro d’enregistrement: 49157452100044
Adresse postale: ZI du Vazzio Rue de la citerne
Ville: Ajaccio
Code postal: 20090
Subdivision pays (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01)
Pays: France
Téléphone: 0495247469
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: CCI de Corse
Numéro d’enregistrement: 13001457400029
Adresse postale: Rue Adolphe Landry CS 10210
Ville: Bastia cedex
Code postal: 20293
Subdivision pays (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01)
Pays: France
Téléphone: 04955155555
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a49f2ac2-94e0-4c2e-b4eb-882b57215b7f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 24/09/2024 11:40:46 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 575540-2024
Numéro de publication au JO S: 187/2024
Date de publication: 25/09/2024
