Centrale des marchés
Construction d'un préau au collège de Bar sur Seine-. Construction d'un préau au collège de Bar sur SeineIl s'agit de marchés publics passés sur procédure adaptée en application de l'article R.2123-1 du CCP.Les travaux sont répartis en 5 lots.Les vari...
DEPARTEMENT DE L AUBE 10000Troyes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction d'un préau au collège de Bar sur Seine-.

Marché public ou privé
Référence du marché : 6103177

Date de clôture estimée : 28/06/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/05/21)
21-71524
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 10
Annonce No 21-71524
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT DE L AUBE.
 Correspondant :  PICHERY Philippe, 2 rue Pierre Labonde 10000 Troyes.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=17866.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'un préau au collège de Bar sur Seine
Il s'agit de marchés publics passés sur procédure adaptée en application de l'article R.2123-1 du Ccp.
Les travaux sont répartis en 5 lots.
les variantes sont autorisées mais limitées au nombre de 1.
la visite des lieux est facultative sur rendez-vous avec le maitre d'1/2uvre.-
.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : 2 Rue du 14 Juillet, 10110 Bar-sur-Seine.
Code NUTS : -FRF22.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

il s'agit de marchés publics passés sur procédure adaptée en application de l'article R.2123-1 du Ccp.
Lieu d'exécution :
Collège Paul PORTIER
2 Rue du 14 Juillet
10 110 bar sur Seine
Les travaux sont répartis en 5 lots.
les variantes sont autorisées mais limitées à 1.
la visite des lieux est facultative sur RDV avec le maitre d'1/2uvre.
Le délai d'exécution des travaux pour l'ensemble de l'opération est de 5 mois comprenant 5 semaines de période de préparation à compter du ou des ordre(s) de service prescrivant le démarrage
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : construction d'un préau au collège de Bar sur Seine
Il s'agit de marchés publics passés sur procédure adaptée en application de l'article R.2123-1 du Ccp.
Les travaux sont répartis en 5 lots.
les variantes sont autorisées mais limitées au nombre de 1.
la visite des lieux est facultative sur rendez-vous avec le maitre d'1/2uvre.-.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie : 2 % du montant du marché. Avance : 20 % du montant du marché sous réserve des conditions du Code de la commande publique.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par virement administratif, délai de paiement : 30 jours, prix révisables, financement sur le budget propre du Département de l'aube.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : opérateur unique ou groupement avec mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : se référer au cahier des charges.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 40 %;
     - qualité du mode opératoire spécifique au chantier : 20 %;
     - qualité des moyens humains et techniques affectés spécifiquement au chantier : 20 %;
     - qualité des solutions et produits techniques proposés (fiches techniques) : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 juin 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21D0037.

Renseignements complémentaires : 
Conditions de remises des offres ou des candidatures :
Le Département de l'aube retient pour la remise des offres, le mode de transmission par voie électronique via le site www.xmarches.fr. Mais, au titre des copies de sauvegarde, il ne refusera pas la remise d'un pli sur support papier ou sur support physique électronique à l'adresse suivante :
Département de l'aube
service des marchés
2 rue Pierre Labonde - B.P. 394
10026 Troyes Cedex
Les offres peuvent être remises contre récépissé au Service des marchés du département (2e étage - bureau 264 - de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf dernier jour de remise 12h), ou envoyées par pli postal recommandé avec avis de réception à l'adresse citée ci-dessus.
modalites d'obtention du dossier : les documents sont téléchargeables gratuitement à l'adresse suivante : www.xmarches.fr
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent adresser leur(s) demande(s) à l'adresse suivante : www.xmarches.fr
Recours :
- référé précontractuel (CJA, Art. L.551-1 et suivants)
- référé contractuel (CJA, Art. L.551-13 et suivants)
- recours en contestation de la validité du contrat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mai 2021.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SERVICE MARCHES.
 Correspondant :  Helene DEVANLAY,  2, rue Pierre Labonde,  10000 Troyes, , courriel : marche@aube.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SERVICE MARCHES.
 Correspondant :  Helene DEVANLAY,  2, rue Pierre Labonde,  10000 Troyes, , courriel : marche@aube.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : SERVICE MARCHES.
 Correspondant :  Helene DEVANLAY,  2, rue Pierre Labonde,  10000 Troyes, , courriel : marche@aube.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SERVICE MARCHES.
 Correspondant :  Helene DEVANLAY,  2, rue Pierre Labonde,  10000 Troyes, , courriel : marche@aube.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SERVICE MARCHES.
 Correspondant :  Helene DEVANLAY,  2, rue Pierre Labonde,  10000 Troyes, , courriel : marche@aube.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr adresse internet : https://www.telerecours.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr adresse internet : https://www.telerecours.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Gros 1/2Uvre
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 2. -
Charpente métallique
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 3. -
Couverture
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 4. -
Electricité
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 5. -
Plantations
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous