Centrale des marchés
Remplacement des fenêtres bois par des fenêtres en aluminium double vitrage au R.A.S.E.D. de Thérèse Pierre à Bar-le-Duc Remplacement des fenêtres bois par des fenêtres en aluminium double vitrage au R.A.S.E.D. de Thérèse Pierre à Bar-le-Duc remplacement des fenêtres bois par des fenêtres en aluminium double vitrage ...
Ville de Bar le Duc 55000Bar-le-Duc marchespublics@barleduc.fr 0329796768
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Remplacement des fenêtres bois par des fenêtres en aluminium double vitrage au R.A.S.E.D. de Thérèse Pierre à Bar-le-Duc

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1194109

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/08/14)
14-125129
Avis de marché
Département de publication : 55
Annonce No 14-125129
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bar le Duc.
 Correspondant : M. Le depute maire Bertrand PANCHER, 12, rue Lapique B.P. 60559 55000 Bar-le-Ductél. : 03-29-79-56-31télécopieur : 03-29-79-67-68courriel : marchespublics@barleduc.fr adresse internet : http://www.barleduc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.

Objet du marché : remplacement des fenêtres bois par des fenêtres en aluminium double vitrage au R.A.S.E.D. De Thérèse Pierre à Bar-Le-Duc.

Caractéristiques principales : 
- Caractéristiques principales : 1) Allotissement : Sans objet 2) Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées. Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). 3) Options : Le présent marché ne comporte pas d'options. 4) Visite du site des travaux : La visite du site des travaux est conseillée pour chaque entreprise mandataire remettant une offre à la demande de cette dernière. Cette visite fera l'objet d'une attestation signée par le représentant du Maître d'ouvrage. En cas de non visite, l'entrepreneur ne pourra invoquer aucune contrainte liée au chantier dont il aurait méconnu l'existence. Il devra prendre en compte les difficultés susceptibles d'être rencontrées en cours d'exécution dans l'établissement de ses propositions de prix. La personne référent à contacter est : Ville de Bar-Le-Duc m. Marc Yves Service Bâtiments et Architecture 12 Rue Lapique B.P. 60559 55012 bar le duc Cedex Tél : 03.29.79.56.14 - télécopieur : 03.29.79.56.07 5) Travaux en site occupé : Les travaux se dérouleront en site occupé. Les entrepreneurs sont réputés avoir connaissance des difficultés qu'ils peuvent rencontrer durant l'exécution de leurs travaux et ne pourront se prévaloir d'une rémunération complémentaire en raison d'éventuelles perturbations issues de cet état de fait

Durée du marché ou délai d'exécution : .
délais d'exécution : Les travaux du présent marché devront être exécutés dans le délai fixé par le candidat dans le planning détaillé de l'opération joint à son offre, qui sera rendu contractuel. Ce délai d'exécution prend effet à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. Financement par autofinancement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec soit : - un entrepreneur unique, - des entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire des membres du groupement. Un même prestataire ne peut être mandataire de plus d'un groupement.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : pour chaque lot, le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes, rédigées en langue française, dûment datées et signées, regroupées dans une enveloppe unique : La lettre de candidature (Dc1) ; La déclaration du candidat (Dc2) ; Ces documents seront fournis par la Ville de Bar-Le-Duc et permettent d'obtenir les renseignements prévus aux articles 44, 45 et 46 du CMP : * si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, * une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales, * une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, * une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n. 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 5221-8 et L 8231-1 du Code du Travail, * renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières : le chiffre d'affaires pour les 3 derniers exercices, les effectifs en personnel, la liste du matériel dont le candidat dispose pour l'exécution des prestations, une liste de références pour des prestations équivalentes, en cours ou exécutées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le maître d'ouvrage, * Pouvoir à la personne habilitée à signer, * Les attestations d'assurance en cours de validité : assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, * l'attestation de visite le cas échéant,;
     - Autres renseignements demandés : * l'acte d'engagement (Ae) daté et signé par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché ; ou, en cas de groupement par le mandataire dûment habilité : cadre joint à compléter. * Le cahier des clauses administratives particulières (Ccap), cahier joint à accepter sans modification, * Le cahier des clauses techniques particulières (Cctp), cahier joint à accepter sans modification, * Un devis estimatif, à remettre par le candidat, * Un planning détaillé de l'opération, faisant apparaître les différentes étapes de l'opération et pour chacune d'entre elles le personnel et le temps affecté (compris les délais de fabrication, les délais liés à l'amiante, etc ), * Un mémoire technique présentant : * Les moyens humains et matériels mis en uvre sur le chantier, * La méthodologie et moyens mis en uvre pour assurer l'organisation et la sécurité du chantier sur site occupé et accueillant du public, * La qualité technique des matériaux utilisés (notices techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des matériaux), l'ensemble de ces documents sera signé par l'entrepreneur. Nota bene : Conformément à l'article 46 du CMP, un marché ne peut être attribué que sous réserve que le candidat produise les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et organismes compétents. A ce titre, la personne responsable du marché pourra demander ces documents que le candidat devra délivrer dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande (par courrier ou télécopieur), sauf si ces pièces sont fournies dans l'enveloppe. Il sera également demandé, dans les mêmes conditions, les attestations d'assurance en cours de validité décennale et responsabilité civile.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2014, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2014-14.

Renseignements complémentaires : - Mode de passation : La présente consultation est un marché à procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article 28 du Code des Marchés Publics. - Critères de jugement des candidatures Capacités professionnelles et financières. Fourniture des documents et renseignements énumérés aux articles 44 - 45 et 46 du CMP. - Critères de jugement des offres Les offres seront analysées sur la base des critères suivants : 1) Prix des prestations, noté sur 40 points selon la formule : 40 x (Po/Px) Dans laquelle : - po représente l'offre la moins disante - px représente l'offre examinée 2) Valeur technique de l'offre, notée sur 60 points, selon les sous-critères suivants : - les moyens humains et matériels mis en uvre sur le chantier, sur 10 points, - la méthodologie et les moyens mis en uvre pour assurer l'organisation et la sécurité du chantier sur site occupé et accueillant du public, sur 30 points - la qualité technique des matériaux utilisés (notices techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des matériaux), sur 10 points - le planning détaillé de l'opération, faisant apparaître les différentes étapes de l'opération et pour chacune d'entre elles le personnel et le temps affecté (compris les délais de fabrication, les délais liés à l'amiante, etc ), sur 10 points Les points obtenus pour chaque critère seront additionnés afin de donner lieu à une note sur 100. Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note. En cas d'égalité, le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note pour le critère valeur technique. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite pour motif d'intérêt général. - Recours : Adresse auprès de laquelle les renseignements concernant les recours possibles contre le marché peuvent être obtenus : Tribunal Administratif de Nancy 5 Place de la Carrière 54 000 Nancy 03-83-17-43-43.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats. Le dossier de consultation est aussi téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation KLEKOON à l'adresse suivante : www.klekoon.com URL :http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=48655 Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Bar-Le-Duc Service Affaires Juridiques et Marchés Publics 12 rue Lapique B.P. 60559 55012 bar-le-duc Cedex Tél. : 03.29.79.56.31 - télécopieur. : 03.29.79.67.68 E-Mail : marchespublics@barleduc.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les enveloppes devront être remises contre récépissé ou être envoyées par pli recommandé avec avis de réception postal auprès de la collectivité. La transmission des offres par voie électronique n'est pas autorisée. Adresse où doivent parvenir les offres : Ville de Bar-Le-Duc Service Affaires Juridiques et Marchés Publics 12 rue Lapique B.P. 60559 55012 bar-le-duc Cedex.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 août 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Bar-le-Duc Service Bâtiments et Architecture.
 Correspondant : M. Yves MARC,  12, rue Lapique B.P. 60559,  55012 Bar-le-Duc Cedex, tél. : 03-29-79-56-14, télécopieur : 03-29-79-56-07.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Bar le Duc Service Affaires Juridiques et Marchés Publics.
 Correspondant : Mlle MARIAPOULLE Anais,  12, rue Lapique B.P. 60559,  55012 Bar-le-Duc Cedex, tél. : 03-29-79-56-31, télécopieur : 03-29-79-67-68, courriel : marchespublics@barleduc.fr.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous