Centrale des marchés
Remplacement des fenêtres bois et mise en peinture des menuiseries extérieures bois et des ouvrages métalliques aux 5 et 7 rue Jeanne d'Arc à Bar le Duc Remplacement des fenêtres bois et mise en peinture des menuiseries extérieures bois et des ouvrages métalliques aux 5 et 7 rue Jeanne d'Arc à Bar le Duc remplacement des fenêtres bois et mise en pe...
VILLE DE BAR LE DUC 55012Bar-le-Duc marchespublics@barleduc.fr 0329796768
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Remplacement des fenêtres bois et mise en peinture des menuiseries extérieures bois et des ouvrages métalliques aux 5 et 7 rue Jeanne d'Arc à Bar le Duc

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 896065

Date de clôture estimée : 19/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (05/12/13)
BOAMP (02/12/13)
13-210640
Avis de marché
Département de publication : 55
Annonce No 13-210640
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bar le Duc.
 Correspondant : Mme JAQUET Nelly, Maire, 12, rue Lapique B.P. 60559 55012 Bar-le-Duc Cedextél. : 03-29-79-56-31télécopieur : 03-29-79-67-68courriel : marchespublics@barleduc.fr adresse internet : http://www.barleduc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.

Objet du marché : remplacement des fenêtres bois et mise en peinture des menuiseries extérieures bois et des ouvrages métalliques aux 5 et 7 rue Jeanne d'arc à Bar le Duc.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation concerne le remplacement des fenêtres bois par des fenêtres en bois double vitrage et la mise en peinture des menuiseries extérieures bois et des ouvrages métalliques du bâtiment abritant les bureaux de la Police Municipale et de l'office de Tourisme aux 5 et 7 rue Jeanne d'arc à Bar le Duc. Les travaux sont prévus uniquement sur la façade située côté de la place de l'office du tourisme
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
le marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire et se terminera à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux. Délai d'exécution : Les travaux pour l'ensemble des lots devront être exécutés dans un délai de 12 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : règlement administratif avec paiement à 30 jours à compter de la réception de la facture. Financement : Autofinancement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec soit : - un entrepreneur unique, - des entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Pour chaque lot, le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes, rédigées en langue française, dûment datées et signées, regroupées dans une enveloppe unique : - la lettre de candidature (Dc1), - la déclaration du candidat (Dc2). Ces deux documents sont fournis par la Ville de Bar-Le-Duc et permettent d'obtenir les renseignements mentionnés aux articles 44, 45 et 46 du CMP : * si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, * une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales, * une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, * une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n. 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 5221-8 et L 8231-1 du Code du Travail, * renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières : le chiffre d'affaires pour les 3 derniers exercices, les effectifs en personnel, la liste du matériel dont le candidat dispose pour l'exécution des prestations, une liste de références pour des prestations équivalentes, en cours ou exécutées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le maître d'ouvrage, - pouvoir à la personne habilitée à signer, - les attestations d'assurance en cours de validité : assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, - l'attestation de visite le cas échéant,;
     - Autres renseignements demandés : - Le règlement de consultation (Rc), - l'acte d'engagement relatif à chaque lot (Ae) daté et signé par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché ; ou, en cas de groupement par le mandataire dûment habilité : cadre joint à compléter. Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous traiter et, par différence avec son offre le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement, - le cahier des clauses administratives particulières (Ccap), cahier joint à accepter sans modification, - le cahier des clauses techniques particulières relatif à chaque lot (Cctp), cahier joint à accepter sans modification, - un devis estimatif, à remettre par le candidat, - un mémoire technique présentant : * La conformité des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, avec les plans et coupes des menuiseries mises en œuvre, ainsi que les détails des quincailleries, * Les moyens humains et matériels mis en œuvre sur le chantier, * Méthodologie mise en œuvre pour assurer l'organisation et la sécurité du chantier sur site occupé et accueillant du public. L'entreprise devra présenter toutes les dispositions qu'elle mettra en œuvre si son intervention se réalise par l'extérieur du bâtiment, compte tenu des aménagements réalisés (dalles et pavés).

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 décembre 2013, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013/26.

Renseignements complémentaires : mode de passation : La présente consultation est passée sur procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics. Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées. Les candidats devront répondre à la solution de base. Options Le marché ne comporte pas d'options. Visite du site des travaux : La visite du site des travaux est conseillée pour chaque entreprise mandataire remettant une offre à la demande de cette dernière. Cette visite fera l'objet d'une attestation signée par le représentant du Maître d'ouvrage (annexe 1 du présent règlement de consultation). En cas de non visite, l'entrepreneur ne pourra invoquer aucune contrainte liée au chantier dont il aurait méconnu l'existence. Il devra prendre en compte les difficultés susceptibles d'être rencontrées en cours d'exécution dans l'établissement de ses propositions de prix. La personne référent à contacter est : Ville de Bar-Le-Duc - m. Marc Yves Service Bâtiments et Architecture - 12 Rue Lapique B.P. 60559 - 55012 bar le duc Cedex - tél : 03.29.79.56.14 - télécopieur : 03.29.79.56.07. Critères de jugement des offres : Les offres seront analysées sur la base des critères suivants : - prix des prestations, noté sur 40 points selon la formule : 40 x (Po/Px) Dans laquelle : Po représente l'offre la moins disante et Px représente l'offre examinée. - Valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, noté sur 60 points, selon les sous-critères suivants : * La conformité des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, sur 30 points, * les moyens humains et matériels mis en œuvre sur le chantier, sur 15 points, * les moyens mis en œuvre pour intervention sur site occupé et accueillant du public (organisation et sécurité du chantier) et dispositions prises par l'entreprise pour assurer la préservation de l'espace aménagé par la ville (dalles et pavés), sur 15 points. Les points obtenus pour chaque critèreseront additionnés afin de donner lieu à une note sur 100. Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note. En cas d'égalité, le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note pour le critère prix. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite pour motif d'intérêt général. Recours : Adresse auprès de laquelle les renseignements concernant les recours possibles contre le marché peuvent être obtenus : Tribunal Administratif de Nancy - 5 Place de la Carrière 54 000 Nancy - tél. : 03-83-17-43-43.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats. Le dossier complet est aussi téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation KLEKOON à l'adresse suivante : www.klekoon.com Adresse URL : http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=43657.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les enveloppes devront être remises contre récépissé ou être envoyées par pli recommandé avec avis de réception postal auprès de la collectivité. La transmission des offres par voie électronique n'est pas autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 décembre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : VILLE DE BAR LE DUC.
 12, rue Lapique B.P. 60559,  55012 Bar-le-Duc Cedex, tél. : 03-29-79-56-31, télécopieur : 03-29-79-67-68, courriel : marchespublics@barleduc.fr,  adresse internet : http://www.klekoon.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : VILLE DE BAR LE DUC.
 Correspondant : M. Marc Yves,  12, rue Lapique B.P. 60559,  55012 Bar-le-Duc Cedex, tél. : 03-29-79-56-14, télécopieur : 03-29-79-56-07.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : VILLE DE BAR LE DUC.
 Correspondant : Mlle KARMANN Léa,  12, rue Lapique B.P. 60559,  55012 Bar-le-Duc Cedex, tél. : 03-29-79-56-31, télécopieur : 03-29-79-67-68, courriel : marchespublics@barleduc.fr.

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot
1.
 - 
Remplacement des fenêtres bois simple vitrage par des fenêtres en bois double vitrage
 
Lot
2.
 - 
Mise en peinture des menuiseries extérieures en bois et des ouvrages métalliques

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous