Centrale des marchés
Marché de travaux pour la réhabilitation de 68 logements collectifs - 22 rue André Malraux et 23, 24, 25 rue du Lieutenant Tourtay à Verdun (ORU) II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux pour la réhabilitation de 68 logements collectifs - 22 rue André Malraux et 23, 24, 25 rue du L...
OPH de la Meuse 55000Bar-le-Duc marches@groupeophmeuse.fr 0329455924
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la réhabilitation de 68 logements collectifs - 22 rue André Malraux et 23, 24, 25 rue du Lieutenant Tourtay à Verdun (ORU)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 669218

Date de clôture estimée : 28/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (19/04/13)
129285-2013
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Bar-le-Duc
+33 329455924
+33 329451222
FRANCE
OPH de la Meuse
Service marchés
15 rue du Moulin
55000
marches@groupeophmeuse.fr

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: oph-meuse.e-marchespublics.com
Adresse du profil d’acheteur: oph-meuse.e-marchespublics.com

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3) Activité principale
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Marché de travaux pour la réhabilitation de 68 logements collectifs - 22 rue André Malraux et 23, 24, 25 rue du Lieutenant Tourtay à Verdun (ORU)
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS

II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
marché de travaux pour la réhabilitation de 68 logements collectifs - 22 rue André Malraux et 23, 24, 25 rue du Lieutenant Tourtay à Verdun (ORU).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de maisons
45211100
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Prestations supplémentaires (options en droit français)
Lot n°6 : ps 01
Lot n°8 : ps 02 et 03
Lot n°9 : ps 03
Lot n°10 : ps 04
Lot n°11 : ps 01
Lot n°12 : ps 05 et 06
La réponse aux prestations supplémentaires est obligatoire.

II.2.3) Reconduction
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 13 (à compter de la date d’attribution du marché)
1)
Description succincte
Désamiantage
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de désamiantage
45262660
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Démolition - gros oeuvre
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de gros œuvre
45223220
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Etanchéité
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'étanchéification
45261420
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Menuiseries extérieures pvc
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
45421150
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Métallerie
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Serrurerie
44316500
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Plâtrerie - cloisons - faux plsafonds
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de plâtrerie
45410000
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Menuiseries intérieures
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
45421150
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Carrelages - faïences
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Carrelages
45431000
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Peinture - sols souples
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Peintures
44810000
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
électricité
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Électricité
09310000
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Plomberie - sanitaire
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de plomberie
45330000
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Chauffage
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Installations de chauffage
45232141
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Délai global de paiement fixé à 30 jours à compter de réception de factures conformes.
Financement : ressources extérieures publiques ou privées.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
III.2.2) Capacité économique et financière
III.2.3) Capacité technique
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
1. Prix des prestations. pondération 60%
2. Valeur technique. pondération 40%

IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
28.5.2013 - 16:30
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
procédure : Appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, pris en applicatiion de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.
Date prévisionnelle de début : juillet 2013
Durée des travaux TCE : 13 mois y compris 1 mois de préparation
Conditions de remise des offres : envoi par voie postale en recommandé, ou contre récepissé à l'OPH de la Meuse ou envoi par voie électronique via le site http::oph-meuse.e-marchespublics.com.
http://oph-meuse.e-marchespublics.com

Pour les modalités de remise des offres, se référer au règlement de consultation ou aux conditions générales de la plate-forme »
L'exécution deu marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire pour les lots 2, 4, 6, 7, 9, 10 et 11.
http://oph-meuse.e-marchespublics.com

Renseignements :
Administratifs : Service des marchés Tél: +33 329451222
Techniques : Matthieu Jeannin ou Franck Jeandemange tél : +33 329451222
Informations complémentaires :
aca@aca-woippy.fr

j-francois.bigot@wanadoo.fr

dspingenierie@orange.fr


VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
54000
Nancy
Tribunal administratif
FRANCE
5 place Carrière
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Nancy
+33 383174343
FRANCE
Greffe du Tribunal administratif
5 place carrière
54000
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
16.4.2013
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00