Centrale des marchés
Marché de travaux pour la réhabilitation de 263 logements collectifs - 4 à 26 allée Paul Eluard at 8 à 50 boulevard des Flandres à Bar le Duc (ORU)- Lots 1, 4, 5, 8 et 10 II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux pour la réhabilitation de 263 logements collectifs - 4 à 26 allée Paul Eluard at 8 à 50 bouleva...
OPH de la Meuse 55000Bar-le-Duc marches@groupeophmeuse.fr 0329455924
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la réhabilitation de 263 logements collectifs - 4 à 26 allée Paul Eluard at 8 à 50 boulevard des Flandres à Bar le Duc (ORU)- Lots 1, 4, 5, 8 et 10

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 846398

Date de clôture estimée : 15/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (09/10/13)
337603-2013
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
55000
OPH de la Meuse
marches@groupeophmeuse.fr
Bar-le-Duc
+33 329455924
Service marchés
+33 329451222
FRANCE
15 rue du Moulin

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: oph-meuse.e-marchespublics.com
Adresse du profil d’acheteur: oph-meuse.e-marchespublics.com

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3) Activité principale
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Marché de travaux pour la réhabilitation de 263 logements collectifs - 4 à 26 allée Paul Eluard at 8 à 50 boulevard des Flandres à Bar le Duc (ORU)- Lots 1, 4, 5, 8 et 10.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS

II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Réhabilitation de 263 logements collectifs - 4 à 26 allée Paul Eluard et 8 à 50 boulevard des Flandres à Bar le Duc (ORU).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction
45000000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options
II.2.3) Reconduction
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
1)
Description succincte
Couverture - etanchéité
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de couverture
45261210
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
plâtrerie - isolation
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de plâtrerie
45410000
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
menuiseries intérieures bois
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
45421150
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
ventilation
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
45331200
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
revêtements de sols - faïence
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de revêtements de sols
45432130
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Financement : ressources extérieures publiques ou privées.
Modalités de paiement : délai global de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de factures conformes.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
III.2.2) Capacité économique et financière
III.2.3) Capacité technique
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
1. Prix des prestations. Pondération 60
2. Valeur technique. Pondération 40

IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
15.11.2013 - 15:30
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
Procédure : Appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 28, 29 et 43 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, pris en application de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.
Date prévisionnelle de début : juillet 2013
Durée des travaux TCE : 18 mois y compris 1 mois de préparation
http://oph-meuse.e-marchespublics.com

Pour les modalités de remise des offres, se référer au règlement de consultation ou aux conditions générales de la plate-forme »
Insertion : l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire pour le lot 5.
Retrait des dossiers : le candidat devra formuler une demande écrite à :
Helio services
8 rue Guerrier de Dumast
54000 Nancy
Tél.+33 383176800; Fax.+33 383327545
OU téléchargement gratuit sur le site :
Http://oph-meuse.e-marchespublics.com
Renseignements : Renseignements administratifs - service des marchés - Tél. : +33 329451222
Renseignements techniques Matthieu Jeannin ou Karel Kubista - Tél. : +33 329451222
Renseignements complémentaires :
Maitre d'oeuvre :
Dominique Aubert
3 rue Bernard Palissy
54300 Chanteheux
d-aubert-architecte@wanadoo.fr


VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
54000
Nancy
Tribunal administratif
FRANCE
5 place Carrière
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
54000
Greffe du tribunal administratif
Nancy
+33 383174343
FRANCE
5 place Carrière
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
4.10.2013
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00