Centrale des marchés
Réfection des sanitaires (douches et WC) des logements Réfection des sanitaires (douches et WC) des logements projets no14078 à 14079 guadeloupe baie mahault Camp Dugommier La Balise - réfection des sanitaires (douches et Wc) des logements lieu : dug...
MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF 97261Fort-de-France Cedex 0596395251
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réfection des sanitaires (douches et WC) des logements

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1243843

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/09/14)
14-148188
Avis de marché
Département de publication : 971
Annonce No 14-148188
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF.
 Correspondant : M. Kuehn Marc, Directeur d'infrastructure de la défense de Fort-De-France, morne Desaix - B.P. 614 97261 Fort-de-France Cedextél. : 05-96-39-52-58télécopieur : 05-96-39-52-51.

Objet du marché : projets no14078 à 14079 guadeloupe baie mahault Camp Dugommier La Balise - réfection des sanitaires (douches et Wc) des logements.
Lieu d'exécution : dugommier et La Balise, 97122 Baie Mahault.

Caractéristiques principales : 
réfection des sanitaires (douches et Wc) des logements
la présente opération a pour objet de définir les travaux relatifs à la réfection des sanitaires (salles d'eau, WC et chambres attenantes aux sanitaires) des bâtiments juxtaposés 001 et 009, situés La Balise, camp Dugommier, à Baie-Mahault (Guadeloupe).
Le marché sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement solidaire d'entreprises générales ayant des qualifications particulières et références à présenter en matière de réfection de sanitaires sur des chantiers équivalents sur les trois dernières années.
ce projet de marché est décomposé en deux lots sans tranche. Chaque lot ayant 5 sections techniques réparties comme suit :
Numéros
De section Désignation
01 Gros œuvre / démolition
02 Revêtements céramiques
03 Peinture
04 Plomberie sanitaire
05 Electricité
Le dossier ne comporte ni option (Prestation Supplémentaire Eventuelle - pse) ni variante.
code CPV : 45332400-7 Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la durée des travaux est identique pour les deux lots.
les travaux seront précédés d'une période de préparation d'un mois (1) et débutera à compter de la date fixée par ordre de service. La période de préparation n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux.
le délai d'exécution des travaux débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service pour une durée de deux (2) mois.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : crédits du Ministère de la défense
le délai de paiement des acomptes et du solde est de 30 jours
les prix sont fermes et actualisables.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 70 %;
     - valeur technique des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 octobre 2014, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : P14078A079.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable uniquement à partir du site Internet suivant :
www.marches-publics.gouv.fr.
Les entreprises n'ont pas l'obligation de s'identifier sur le profil d'acheteur lorsqu'elles souhaitent télécharger un DCE (téléchargement de manière anonyme). Il est cependant recommandé de s'identifier sur le profil d'acheteur, car lors d'éventuels changements du dossier de consultation, les opérateurs économiques ne pourront pas être alertés.
dès la parution du présent avis d'appel public à la concurrence, les dossiers de consultation peuvent être téléchargés gratuitement via la PLACE : site www.marches-publics.gouv.fr sous la référence : P14078a079
Les entreprises n'ont pas l'obligation de s'identifier sur le profil d'acheteur lorsqu'elles souhaitent télécharger un DCE (téléchargement de manière anonyme). Il est cependant recommandé de s'identifier sur le profil d'acheteur, car lors d'éventuels changements du dossier de consultation, les opérateurs économiques ne pourront pas être alertés.
date limite de réception des offres : jeudi 30 octobre 2014 avant 12 heures (heure locale) / 17 heures (heure métropole)
les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus au 05 96 39 52 64 / 54 82 / 52 63
ou technique au 05 90 60 61 38 / 61 39 / 61 33 / 06 90 58 10 89
les offres peuvent être transmises :
À l'adresse postale suivante :
Ministère de la défense / Direction d'infrastructure de la défense de Fort de France / Division administration /
Section achats infrastructure
B.P. 614 - morne Desaix - 97261 FORT-DE-FRANCE Cedex
soit remises contre-récépissé à la Section Achats Infrastructure de la Direction d'infrastructure de la défense de Fort de France aux horaires d'ouverture au public (lundi et mardi : 7 heures-12 heures et 13h45-16h30, du mercredi au vendredi de 7 heures à 13 heures)
soit transmises par voie électronique par le biais du portail www.marches-publics.gouv.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Basse-Terre - 6 rue Victor Hugues - 97100 Basse-Terre
Tél : 05 90 81 45 38 télécopieur 05 90 81 96 70 - courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 septembre 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=206523&orgAcronyme=g7h.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=206523&orgAcronyme=g7h.

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot
1.
-
Bâtiment 001
3 mois
 
Lot
2.
-
Bâtiment 009
3 mois

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00