Centrale des marchés
Marché de travaux de réhabilitation extension de l'UEHC de Bagneux Marché de travaux de réhabilitation extension de l'UEHC de Bagneux correspondant : Mme Le gras Delphine, Chef de projets adresse : 1 quai de la corse tel : 01-45-80-66-95 ville : Paris fa...
Ministère de la Justice 75181Paris delphine.le-gras@justice.gouv.fr 01 45 80 60 95
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux de réhabilitation extension de l'UEHC de Bagneux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5401921

Date de clôture estimée : 29/06/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/05/20)
20-68927
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 92, 75
Annonce No 20-68927
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ministère de la Justice.
 Correspondant : Mme Le gras Delphine, Chef de projets, 1 quai de la corse 75181 Paris, tél. : 01-45-80-66-95, télécopieur : 01-45-80-60-95, courriel : delphine.le-gras@justice.gouv.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux de réhabilitation extension de l'uehc de Bagneux.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45110000.
Lieu d'exécution : 178 avenue Henri Ravéra, 92220 Bagneux.
Code NUTS : -FR10.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le Ministère de la justice envisage une opération de réhabilitation du bâtiment principale en meulière et la création d'une extension de l'unité éducative d'hébergement collective de Bagneux. Le projet permettra à accueillir l'équipe éducative de la protection judiciaire de la jeunesse et la création d'une capacité d'accueil de douze chambres et deux autres places d'hébergement de studio de semi autonomie pour les mineurs placés sous main de justice.
Travaux TCE allotis et comblement des carrières/cuisines collectives
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : erp 5ème catégorie avec locaux à sommeil
surface.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 septembre 2020.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement sera assuré par l'état (ministère de la justice- programme 182) en application des articles 21911 à R 2197-25 du code de la commande publique. Le paiement s'effectuera par virement dasn un délai de 30 jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : le candidat attributaire du marché devra disposer des capacités financières techniques et professionnelles suffisantes pour mener à bien le marché.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les moyens humains du candidat (effectifs, CV, compétences, qualifications de l'entreprise),les moyens techniques (équipements et matériels) ;Les références de travaux similaires exécutés au cours des 3 dernières années, en indiquant la date, le montant, et la nature des prestations réalisées par le candidat.La copie des polices d'assurances en rapport avec la nature et l'envergure des travaux (attestation de moins de 6 mois).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 juin 2020, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PJJ92_Bagneux_TRVX_Demol.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mai 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ministère de la justice délégation interrégionale paris ile-de-france département immobilier.
 Correspondant : Mme Delphine le gras,  1 quai de la corse,  75181 Paris.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 000. - comblement carrièrres.
Injection et reprise maçonnées en sous-œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45262210.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 01. - gros œuvre-maconnerie/cloisons/fx-plafonds/menuiseries interieure/mettallerie/revetement de sol/peinture.
gros œuvre-maconnerie/cloisons/fx-plafonds/menuiseries interieure/mettallerie/revetement de sol/peinture
C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 02. - couverture/etancheite/bardage/ravalement/menuiserie exterieures/.
couverture/etancheite/bardage/ravalement/menuiserie exterieures/
C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 03. - ascenseur.
ascenseur
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 04. - electricite courants fo fa.
electricite courants fo fa
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 05. - chauffage/ventilation/plomberie/equipement de cuisine.
chauffage/ventilation/plomberie/equipement de cuisine
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45330000
45331000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 06. - mobilier.
mobilier
C.P.V. - Objet principal : 39100000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 07. - espaces verts/multisport.
vrd/
multisport/
marquage
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45112710.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous