Centrale des marchés
Travaux de renouvellement des membranes d'aération de l'usine de traitement des eaux usées " La Héronnière ". Travaux de renouvellement des membranes d'aération de l'usine de traitement des eaux usées " La Héronnière " url : http://www.meusegrandsud.fr tel : 03-29-79-56-31 designation : Communauté a...
Communauté agglo Bar le Duc Sud Meuse 55012BAR LE DUC CEDEX marchespublics@barleduc.fr 03 72 62 00 19
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Travaux de renouvellement des membranes d'aération de l'usine de traitement des eaux usées " La Héronnière ".

Marché public ou privé
Référence du marché : 6145161

Date de clôture estimée : 27/07/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/06/21)
21-82081
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 55
Annonce No 21-82081
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté agglo Bar le Duc Sud Meuse.
 Correspondant : Mme JOLY Martine, Présidente, 12, rue Lapique B.P. 60559 55012 Bar-le-Duc Cedex, tél. : 03-29-79-56-31, télécopieur : 03-72-62-00-19, courriel : marchespublics@barleduc.fr adresse internet : http://www.meusegrandsud.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de renouvellement des membranes d'aération de l'usine de traitement des eaux usées " La Héronnière ".
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45232421.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRF32.

Caractéristiques principales : 

le présent marché concerne les travaux de renouvellement des membranes d'aération de l'usine de traitement des eaux usées " La Héronnière ".Lieu d'exécution : Usine de traitement des eaux usées " La Héronnière " - lieu-Dit Grands Prés/ Citroën - rD 994 - 55000 FAINS Veeldécomposition en lots : Le présent marché n'est pas décomposé en lots car son objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.tranches : Sans objet.phases :Les travaux se dérouleront en 3 phases :- phase 1 : Travaux préalables de nettoyage du répartiteur et de la conduite de transfert entre les prétraitements et le répartiteur,- phase 2 - ligne 2 : vidange, nettoyage, inspection de l'ouvrage et de l'ensemble des conduites ordinairement inaccessibles, vérification des brides présentes sur le circuit d'air, changement des membranes d'aération et travaux d'entretien sur le bassin d'aération no 2 + vidange, nettoyage, inspection et travaux d'entretien du clarificateur no 2,- phase 3 - ligne 1 : vidange, nettoyage, inspection de l'ouvrage et de l'ensemble des conduites ordinairement inaccessibles, vérification des brides présentes sur le circuit d'air, changement des membranes d'aération et travaux d'entretien sur le bassin d'aération no 1 + vidange, nettoyage, inspection et travaux d'entretien du clarificateur no 1.a noter que les travaux ne pourront démarrer qu'après avis favorable de la Police de l'eau (demande réalisée par l'exploitant en fonction du planning qui aura été établi).variantes imposées, à l'initiative du maître d'ouvrage (anciennes options/ Prestations Supplémentaires Eventuelles) : Le présent marché ne comprend pas de variantes imposées.variantes libres, à l'initiative des candidats : Les variantes libres ne sont pas autorisées. Les candidats devront obligatoirement répondre à la solution de base
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de renouvellement des membranes d'aération de l'usine de traitement des eaux usées " La Héronnière ".
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.financement : Autofinancement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec soit :- un entrepreneur unique,- des entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints.conformément à l'article R2142-24 du Code de la Commande Publique, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire des membres du groupement.conformément à l'article R2142-23 du Code précité, une même entreprise ne peut être mandataire de plus d'un groupement. En cas de groupement, la forme de celui-ci doit être précisée dans l'acte d'engagement.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : présentation des candidatures et des offres :Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes dûment datées et signées et rédigées en français :1 - eléments nécessaires à la sélection des candidatures :- la lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 version actualisée au 1er avril 2019) ;- la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2 version actualisée au 1er avril 2019), comprenant les renseignements permettant d'évaluer l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles du candidat :.le chiffre d'affaires pour les 3 derniers exercices.la description, les compétences et la taille de l'entreprise avec les effectifs en personnel.une liste de références pour des prestations équivalentes, en cours ou exécutées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le maitre d'ouvrage ;- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-6 et L2141-7 à L2141-11 du Code de la Commande Publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-7 à L.5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;- pouvoir à la personne habilitée à signer ;- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;- les attestations d'assurance en cours de validité : assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.conformément aux articles R2143-11 et R2143-12 du Code de la Commande Publique, si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public.;
     - Autres renseignements demandés : 2 - eléments nécessaires au choix de l'offre :- l'acte d'engagement (A.E.) daté et signé par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché ; ou, en cas de groupement par le mandataire dûment habilité : cadre joint à compléter ;- le règlement de consultation (R.C.) ;- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), à signer et accepter sans modification ;- le cahier des charges, à signer et accepter sans modification ;- le devis quantitatif estimatif (Dqe) valant bordereau des prix unitaires (Bpu), complété et signé,- l'attestation de visite, le cas échéant,- un mémoire technique comportant un maximum de 20 pages, à remettre par les candidats, présentant au minimum les informations suivantes :.Le mode opératoire envisagé par chacune des phases, en détaillant le plan de prévention des risques pour garantir l'hygiène et la sécurité des personnes.La fiche technique des membranes qui seront mises en place. Si elles sont différentes de celles d'origine, une note devra justifiée leur équivalence sur leur capacité d'aération pour garantir le traitement de l'eau suffisant.Les moyens humains mis à disposition pour la réalisation des travaux (qualité, formation et expérience de chaque personne intervenant lors de cette mission, ainsi que les habilitations Catec).Le schéma de gestion des déchets précisant la destination de chaque type de déchet pouvant être rencontré lors de la réalisation des travaux.Le planning prévisionnel de réalisation détaillé par phase et justifié.le mémoire technique doit comporter un maximum de 20 pages (10 feuilles recto-verso), hors annexes éventuelles, dont les chapitres seront établis suivant les sous-critères de la valeur technique annoncées à l'article 5.2 du Règlement de consultation. Les pages supplémentaires ne seront pas lues.l'ensemble de ces documents sera signé par le soumissionnaire.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 juillet 2021, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021/06.

Renseignements complémentaires : référence à la nomenclature européenne (Cpv) : Code principal : 45232421-9 : Station de traitement des eaux usées.code secondaire : 45252130-8 : Équipement de station d'épuration.mode de passation :La présente consultation est passée sur procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.durée du marché :Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire.délais d'exécution :Le délai d'exécution est fixé à 15 semaines maximum à compter de la date fixée sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.les travaux seront réalisés selon le planning prévisionnel fourni par le candidat.visite du site :Une visite du site est possible pour chaque entreprise mandataire remettant une offre. Les visites feront l'objet d'une attestation signée par le représentant du Maître d'ouvrage, qui devra être jointe au dossier.l'entreprise devra prendre rendez-vous au moins 72 h avant le jour envisagé auprès du Maître d'ouvrage :Communauté d'agglomération Bar-Le-Duc Sud Meuse - Mme Fanny MARTIN - 12 Rue Lapique B.P. 60559 - 55012 bar le duc Cedex - tél. : 03.29.79.67.52modalités d'obtention du dossier de consultation :Le dossier complet est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation KLEKOON à l'adresse suivante : www.klekoon.com.Aucune demande d'envoi du DCE par mail n'est autorisée.l'identification sur la plateforme de dématérialisation Klekoon n'est pas obligatoire mais elle est toutefois fortement recommandée.l'identification avec une adresse mail valide permet aux soumissionnaires d'être automatiquement tenus informés des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE (réponses aux questions des candidats, modifications des pièces, précisions et compléments d'informations.)cette identification permettra également à la Communauté d'agglomération de communiquer avec les soumissionnaires par voie dématérialisée pendant toute la procédure.la responsabilité de la collectivité ne saurait être recherchée si le candidat ne s'est pas identifié lors du téléchargement, a communiqué une adresse erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en heure.adresse URL : https://www.klekoon.com/detail-consultation/82689/1Conditions de remise des offres :Conformément à l'article R2132-7 du Code de la Commande Publique, les candidats doivent obligatoirement déposer leur offre par voie dématérialisée, sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.klekoon.com , dans les conditions définies à l'article 5 du règlement de consultation.jugement des candidatures et des offres :1 - critères de jugement des candidatures :- aptitude à exercer l'activité professionnelle, - capacité économique et financière,- capacités techniques et professionnelles.jugement en application desarticles R2144-1 à R2144-7 du Code de la Commande Publique et selon les documents et renseignements énumérés à l'article R2143-3 du Code précité et l'article 4.1 du Règlement de Consultation.2 - critères de jugement des offres :Les offres seront analysées conformément aux articles R2152-6 et R2152-7 du Code de la Commande Publique et sur la base des critères d'attribution suivants :- valeur technique, au regard du mémoire technique, notée sur 60 points et selon les sous-critères suivants :. Le mode opératoire envisagé par chacune des phases, en détaillant le plan de prévention des risques pour garantir l'hygiène et la sécurité des personnes, sur 25 points. La fiche technique des membranes qui seront mises en place. Si elles sont différentes de celles d'origine, une note devra justifiée leur équivalence sur leur capacité d'aération pour garantir le traitement de l'eau suffisant, sur 15 points. Les moyens humains mis à disposition pour la réalisation des travaux (qualité, formation et expérience de chaque personne intervenant lors de cette mission, ainsi que les habilitations Catec), noté sur 5 points. Le schéma de gestion des déchets précisant la destination de chaque type de déchet pouvant être rencontré lors de la réalisation des travaux, noté sur 10 points. Le planning prévisionnel de réalisation détaillé par phase et justifié, noté sur 5 points.- prix, noté sur 40 points, selon le montant du cadre de devis et selon la formule suivante :n = 40 x (Po/Px)Dans laquelle :* n est la note attribuée au candidat,* Po est le montant de l'offre la moins-disante,* Px est le montant de l'offre étudiée.les points obtenus pour chaque critère seront additionnés pour obtenir une note sur 100. Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note.en cas d'égalité de note entre plusieurs candidats, le meilleur pour le critère valeur technique l'emportera.le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pasdonner suite pour motif d'intérêt général conformément aux articles R2185-1 et R2185-2 du Code de la Commande Publique.Négociations : Sans objet.adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique ou administratif peuvent être obtenus :Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, d'ordre administratif ou technique, les candidats devront poser leur question obligatoirement par écrit sur la plateforme Klekoon, avant la date de remise des offres.les réponses seront publiées sur la plateforme Klekoon.Il ne sera pas répondu aux questions posées par mail ou par téléphone.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2021.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY 5, place de la Carrière 54000 Nancy, tél. : 03-83-17-43-43, courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr, télécopieur : 03-83-17-43-50.

Chargement en cours...

Marchés similaires

Recouvrement des créances des locataires

A proximité de Chaussan 69440 Rhône

Date de publication : 06/07/2021
Consulter

Renforcement des charpentes des bâtiments

A proximité de Théza 66200 Pyrénées-Orientales
Procédure adaptée < à 90000 € HT
Date de publication : 06/07/2021
Consulter

Contrôles réglementaires des équipements et des installations électriques des bâtiments.

A proximité de Toulouse 31000 Haute-Garonne
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 21/05/2021
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous