Centrale des marchés
22s0028 - Marché de travaux - Fourniture et pose de caveaux et cavurnes et construction d'ossuaires sur le cimetière de Montfavet La consultation porte sur 2 lots dont la description est donnée ci-dessous. Pour chacun des lots, le marché est passé pour une durée de 3 ans à compter de la notification.Le délai d'exécution des t...
Ville d'Avignon 84045Avignon correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

22s0028 - Marché de travaux - Fourniture et pose de caveaux et cavurnes et construction d'ossuaires sur le cimetière de Montfavet

Marché public ou privé
Référence du marché : 6935896

Date de clôture estimée : 15/09/22
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (29/06/22)
22-90547

Département(s) de publication : 84, 13, 30
Annonce No 22-90547
I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Ville d'Avignon
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21840007500014
Ville :
Avignon
Code Postal :
84045
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 84, 13, 30

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1109523
Identifiant interne de la consultation :
22at-Cp-0031-V
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Helle
Adresse mail du contact :
correspondre@aws-france.com
Numéro de téléphone du contact :
+33 490808314

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- Lettre de Candidature (formulaire Dc1 ou équivalent)- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141 - 1 à 5 et 7 à 11 du Code de la commande publique (Ccp), concernant les interdictions de soumissionner et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (cf article R 2143-3 du Ccp).- Copie des jugements de redressement judiciaire
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour des travaux les plus importants indiquant notamment le montant, la date et le lieu d'exécution.- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
15 septembre 2022 - 11:30
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
énoncé dans le Rc

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
22s0028 - Marché de travaux - Fourniture et pose de caveaux et cavurnes et construction d'ossuaires sur le cimetière de Montfavet
Code CPV principal
Descripteur principal : 45215400
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
La consultation porte sur 2 lots dont la description est donnée ci-dessous. Pour chacun des lots, le marché est passé pour une durée de 3 ans à compter de la notification.Le délai d'exécution des travaux est précisé ci-dessous
Lieu principal d'exécution du marché :
Cimetière 84140 - Montfavet
Durée du marché (en mois) :
36
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Cimetière

Section 5 : Lots

OBJET : 22s0028 - Marché de travaux - Fourniture et pose de caveaux et cavurnes et construction d'ossuaires sur le cimetière de Montfavet
Description du lot : 1 : Travaux - fourniture et pose de caveaux . Travaux - fourniture et pose de caveaux.Tranche Ferme : Fourniture et pose de caveaux (partie 1); délai d'exécution à compter de l'Os de démarrage : 4 mois (période de préparation incluse)Tranche optionnelle :Fourniture et pose de caveaux (partie 2); délai d'exécution à compter de l'Os de démarrage : 5 mois (période de préparation incluse)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45215400
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Cimetière de Montfavet

Description du lot : 2 : Construction d'ossuaires. Construction d'ossuaires :Tranche ferme : Construction d'un premier ossuaire; délai d'exécution à compter de l'Os de démarrage : 4 mois (période de préparation incluse).Tranche optionnelle : Construction d'un deuxième ossuaire; délai d'exécution à compter de l'Os de démarrage : 4 mois (période de préparation incluse)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45215400
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Cimetière de Montfavet

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Téléchargement du DCE sur https://marches-publics.infoOu Site internet de la Ville :http://www.avignon.fr/ma-mairie/marches-publics/avis-de-publicite-superieurs-a-40-000-eur-ht/Les opérateurs économiques devront répondre via le site https://marches-publics.info
Date d'envoi du présent avis :
29 juin 2022
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous