Centrale des marchés
Construction d'un skate-park sur l'île Piot à Avignon Construction d'un skate-park sur l'ile piot a avignon. mel : sylvain.zalateu@tecelys.fr correspondant : Monsieur le président designation : TECELYS fax : 04-90-31-49-80 adresse : 1300 ro...
TECELYS 84911Avignon sylvain.zalateu@tecelys.fr 04 90 31 49 80
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction d'un skate-park sur l'île Piot à Avignon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1549902

Date de clôture estimée : 02/07/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/06/15)
15-89962
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 84 Annonce No 15-89962 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : TECELYS. Correspondant :  M. le président, 1300 route de l'aérodrome - B.P. 71271 84911 Avignon Cedex 9, tél. : 04-32-70-73-32, télécopieur : 04-90-31-49-80, courriel : sylvain.zalateu@tecelys.fr adresse internet : http://tecelys.e-marchespublics.com . Adresse internet du profil d'acheteur : http://tecelys.e-marchespublics.com . Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : construction d'un skate-park sur l'ile piot a avignon . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45100000 Objets supplémentaires : 45112500 45200000 45212100 45262310. Lieu d'exécution : ile piot, 84000 Avignon. Code NUTS : |FR826|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : les prestations et travaux prévus comprennent : •Les installations de chantier ; •L'Implantation in situ des ouvrages ; •Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en œuvre de tous les ouvrages concernés ; •Les travaux préparatoires ; •La protection des existants ; •La réalisation de l'équipement, de ses accès et aires annexes ; •Les essais et contrôles ; •Les demandes d'autorisations préalables ; Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation porte sur l'ensemble des travaux relatifs à la réalisation d'un skate park intégré en béton sur l'île pîot à avignon. espace dédié à la pratique des sports de glisses urbaines (skateboard, roller, bmx), sur une surface totale de 930m² , il s'agira d'un ouvrage en béton coulé en place, offrant une succession de plateaux reliés entre eux par des plans inclinés, des marches ou des courbes. Des chemins d'accès et des aires d'accueil du public sont aussi prévues dans le projet. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché. Cautionnement et garanties exigés : le régime de la retenue de garantie prévu par les articles 101, 102, 103 et 104 (sur renvoi de 173) du cmp s'applique. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés par la commune d'avignon et payé par tecelys son mandataire. les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours. Tout retard de paiement entrainera l'application d'intérêts moratoires(décret n o 2013-269 du 29/03/2013). L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : sans objet. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : voir rpc. Situation juridique - références requises : voir rpc. Capacité économique et financière - références requises : voir rpc Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : voir rpc. Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir rpc. Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : voir rpc. Marché réservé : non. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir détails au rpc. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 2 juillet 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : sans objet. Renseignements complémentaires : procédures de recours : référé précontractuel prévu aux articles l. 551-1 à l. 551-12 du code de justice administrative et pouvant être exercé avant la signature du contrat, - référé contractuel prévu aux articles l.551-13 à l.551-23 du cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article r551-7 du cja - recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique - recours contre une décision administrative prévu aux articles r421-1 à r421-7 du cja, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dce est gratuit, il peut être téléchargé au lien suivant : http://tecelys.e-marchespublics.com. Conditions de remise des offres ou des candidatures : les modalités de remise des offres sont détaillées au rpc, les offres peuvent être remises par voie électronique au lien suivant : http://tecelys.e-marchespublics.com. Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 juin 2015. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de nîmes 16 avenue fauchères 30941 Nîmes, tél. : 003-34-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, télécopieur : 003-34-66-36-27-86 adresse internet : http://nimes.tribunal-adminsitratif.fr . Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de nîmes 16 avenue fauchères 30941 Nîmes, tél. : 003-34-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, télécopieur : 003-34-66-36-27-86 adresse internet : http://nimes.tribunal-adminsitratif.fr
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous