1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Groupement SPL TERRITOIRE VAUCLUSE (Mandataire)- UNICIL
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Projet de réaménagement du quartier d'habitat temporaire des gens du voyage sur la commune d'Apt. Construction de 34 logements.
Description: Établissement des études et exécution des travaux pour la réalisation de l'opération de résorption de l'habitat insalubre du quartier dit de « Roquefure » à Apt
Identifiant de la procédure: 4f113147-c226-4a5a-b952-8de83d674244
Avis précédent: ccfd5038-4dac-4dff-abdd-f8b04a967997-01
Type de procédure: Partenariat d’innovation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Apt
Code postal: 84400
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot UNIQUE
Description: Marché de conception réalisation pour la construction de 34 logements dans le cadre du projet de réaménagement du quartier d'habitat temporaire des gens du voyage sur la commune d'APT
Identifiant interne: LOT 00
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Lieu dit Roquefure
Ville: Apt
Code postal: 84400
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix 30%
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique 40%
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution 20%
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20,00
Critère:
Type: Qualité
Description: RSE 10%
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Groupement SPL TERRITOIRE VAUCLUSE (Mandataire)- UNICIL
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Groupement SPL TERRITOIRE VAUCLUSE (Mandataire)- UNICIL
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Organisation qui signe le marché: Groupement SPL TERRITOIRE VAUCLUSE (Mandataire)- UNICIL
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 6 630 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
Chef de file du soumissionnaire: Mandataire commun du groupement entreprise TCE : EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
Nom officiel: BET Cotraitant : SAS BETREC IG AGENCE SUD, Architecte cotraitant : THOREL & ASSOCIES
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE ENTREPRISE EIFFAGE CONSTRUCTION
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 6 630 000,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT UNIQUE
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 27/02/2025
Date de conclusion du marché: 11/04/2025
Organisation qui signe le marché: Groupement SPL TERRITOIRE VAUCLUSE (Mandataire)- UNICIL
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Groupement SPL TERRITOIRE VAUCLUSE (Mandataire)- UNICIL
Numéro d’enregistrement: 80264611700019
Adresse postale: 6 Passage de l'oratoire
Ville: Avignon
Code postal: 84000
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Téléphone: 0490275700
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Mandataire commun du groupement entreprise TCE : EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 35328606500092
Adresse postale: 181 Rue Marcel Demonque
Ville: Avignon
Code postal: 84916
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Téléphone: +33432743240
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: BET Cotraitant : SAS BETREC IG AGENCE SUD
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 06550239500224
Adresse postale: 1330 Avenue JRG Gautier de la Lauzière
Ville: Aix en Provence
Code postal: 13090
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: +33413910299
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Architecte cotraitant : THOREL & ASSOCIES
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 50121950500010
Adresse postale: 6 chemin Brunet
Ville: Aix en Provence
Code postal: 13090
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: +33442211694
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Numéro d’enregistrement: 13000192800014
Adresse postale: 16 Avenue Feuchères
Ville: Nîmes
Code postal: 30000
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Téléphone: 0466273700
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: cddc36bb-f7a1-4dd4-8115-cd5a5eb6ff93 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 28/04/2025 16:02:01 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 278420-2025
Numéro de publication au JO S: 84/2025
Date de publication: 30/04/2025
