Centrale des marchés
84 Redéploiement des urgences pour le Centre Hospitalier à Avignon 84 Redéploiement des urgences pour le Centre Hospitalier à Avignon redéploiement des urgences. code_postal : 84902 lieu : 305 rue Raoul Follereau, ville : Avignon Cedex 9,
Centre Hospitalier d'Avignon 84902Avignon cellule-marches@ch-avignon.fr 0432753935
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

84 Redéploiement des urgences pour le Centre Hospitalier à Avignon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1048571

Date de clôture estimée : 12/05/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/04/14)
14-56520
SOURCEWEB (08/04/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Hospitalier d'Avignon.
Correspondant : M. le directeur, cellule des Marchés 305, rue Raoul Follereau 84902 Avignon Cedex 9 tél. : 04-32-75-39-33 télécopieur : 04-32-75-39-35 courriel : cellule-marches@ch-avignon.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_oSshdgMJXG.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : redéploiement des urgences.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45215100.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR826ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la consultation porte sur le redéploiement des urgences.
L'opération a pour objet la réalisation de travaux de restructuration d'une partie du 1er étage de la Tour A (environ 350 mètres carrés) en vue de d'agrandir le service des urgences.
La durée d'exécution globale de l'ensemble du marché est de 14,5 mois (quatorze mois et demi) à compter de la date fixée par l'os.
La durée d'exécution des marchés se décompose ainsi :
- une période de préparation de chantier (durée : 15 jours)
- une période d'exécution des travaux (durée : 14 mois)
la durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché se décompose en 11 lots.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : en application de l'article 35-ii-6° du code des marchés publics, des marchés de prestations similaires peuvent être conclus ultérieurement avec le(s) titulaire(s).
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance.
La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance couvrira la totalité de celle-ci.
Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres de l'etablissement. Délai global de paiement à 50 jours.
Une avance est accordée à l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
2° En qualité de membres de plusieurs groupements
conformément à l'article 51-vi du Code des marchés publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacités techniques et financières
références pour des prestations similaires.



Situation juridique - références requises : délégation de pouvoir d'engager l'entreprise de la personne signataire
copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.



Capacité économique et financière - références requises : formulaire " lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants " ou Dc1
Formulaire " déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement " ou Dc2.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Autres renseignements demandés :
- : le cas échéant, la délégation de pouvoir d'engager l'entreprise de la personne signataire.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique des prestations décomposée ainsi : moyens humains mis en oeuvre sur le chantier : pondération 0,3 ; organisation du chantier : pondération 0,3 ; qualité des produits proposés : pondération 0,4 : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 mai 2014, à 14 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14S0013.

Renseignements complémentaires : la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.
Les soumissionnaires devront impérativement visiter les locaux.
Les candidats prendront rendez-vous avec M. MOUTTE (tél : 04.32.75.39.92)
a l'issue de la visite, une attestation de visite sera remise par le Centre Hospitalier d'avignon.
Les candidats qui n'auraient pas effectué cette visite avant la date limite de remise des offres verront leur proposition rejetée.
l'article 28-i-2e alinéa du code des marchés publics prévoit que " le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre ".
Les conditions relatives à la négociation sont les suivantes :. Toute proposition ne présentant pas les éléments substantiels de l'offre sera déclarée incomplète et donc irrecevable. Il en est ainsi de l'absence de la production du DPGF sans rapport avec les demandes du CH d'avignon. . Le Centre Hospitalier d'avignon est susceptible de discuter les offres en cas d'irrégularité constatée dans les réponses, et ce afin de les rendre conformes.. Un premier classement des offres non éliminées sera effectué à partir des critères de jugement des offres.. Des négociations seront menées avec les trois premiers candidats classés après application des critères de jugement des offres.. La négociation sera conduite dans le respect des grands principes de la commande publique à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.. Les négociations pourront porter sur la valeur technique des offres et sur le prix.. Les négociations pourront faire l'objet d'une audition des trois candidats, si cela s'avère nécessaire. Dans le cas contraire, elles seront effectuées par télécopieur ou courriel.. Les réponses aux négociations devront être formalisées par écrit par les candidats. Le cas échéant, un 2e tour de négociation est envisageable. Un classement définitif sera réalisé à l'issue des négociations et arrêté dès lors qu'une offre paraîtra acceptable.
l'avis d'attribution sera publié uniquement sur la plate-forme de dématérialisation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Centre Hospitalier d'Avignon.
Correspondant : Cellule des marchés, 305 rue Raoul Follereau, 84902 Avignon Cedex 9, adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_oSshdgMJXG.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Centre Hospitalier d'Avignon.
Correspondant : Cellule des marchés, 305 rue Raoul Follereau, 84902 Avignon Cedex 9, tél. : 04-32-75-39-33, télécopieur : 04-32-75-39-35, courriel : cellule-marches@ch-avignon.fr, adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_oSshdgMJXG.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Centre Hospitalier d'Avignon.
Correspondant : Cellule des marchés, 305 rue Raoul Follereau, 84902 Avignon Cedex 9, adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_oSshdgMJXG.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 16 avenue Feuchères 30000 Nîmes tél. : 04-66-27-37-00 courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr télécopieur : 04-66-36-27-86.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif 16 avenue Feuchères 30000 Nîmes tél. : 04-66-27-37-00 courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr télécopieur : 04-66-36-27-86.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1 : Maçonnerie/Cloisons/Faux Plafonds.
Lot 1 : Maçonnerie/Cloisons/Faux Plafonds.
Lot(s) 2 lot 2 : Sols souples/faience.
Lot 2 : Sols souples/faience.
Lot(s) 3 lot 3 : Peinture.
Lot 3 : Peinture.
Lot(s) 4 lot 4 : Ventilation/Désenfumage.
Lot 4 : Ventilation/Désenfumage.
Lot(s) 5 lot 5 : Electricité.
Lot 5 : Electricité.
Lot(s) 6 lot 6 : Menuiserie bois.
Lot 6 : Menuiserie bois.
Lot(s) 7 lot 7 : Plomberie.
Lot 7 : Plomberie.
Lot(s) 8 lot 8 : Courants faibles.
Lot 8 : Courants faibles.
Lot(s) 9 lot 9 : Systèmes de sécurité incendie.
Lot 9 : Systèmes de sécurité incendie.
Lot(s) 10 lot 10 : Fluides Médicaux.
Lot 10 : Fluides Médicaux.
Lot(s) 11 lot 11 : Portes automatiques.
Lot 11 : Portes automatiques.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous