Centrale des marchés
marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017 89 travaux, la réalisation des études et des travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunication, de génie civil à Auxerre pays : F- lieu : 4, avenue foch code_postal : 89000...
SDEY 89000Auxerre c.chanoine@sdey.fr 0386516233
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 998676

Date de clôture estimée : 14/04/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (07/03/14)
77901-2014
BOAMP (06/03/14)
14-35718

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
SDEY, 4, avenue foch, à l'attention de Eric gentis, F-89000 Auxerre. Tél. : (+33) 3 86 52 22 00. E-mail : c.chanoine@sdey.fr. Fax : (+33) 3 86 51 62 33.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://sdey.e-marchespublics.com.

Adresse du profil d'acheteur : http://sdey.e-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Syndicat departemental d'energies de l'yonne, 4, avenue foch, à l'attention de Eric gentis, F-89000 Auxerre. Tél. : (+33) 3 86 52 22 00. E-mail : c.chanoine@sdey.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Syndicat departemental d'energies de l'yonne, 4, avenue foch, à l'attention de Christelle chanoine, F-89000 Auxerre. Tél. : (+33) 3 86 52 22 00. E-mail : c.chanoine@sdey.fr. URL : http://www.e-marchespublics.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Syndicat departemental d'energies de l'yonne, 4, avenue foch, à l'attention de Eric gentis, F-89000 Auxerre. URL : http://www.e-marchespublics.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale

Autre : energie.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
conception et exécution
Code NUTS , FR264, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
le présent appel d'offres concerne un marché public de travaux, la réalisation des études et des travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunication, de génie civil de réseau très haut débit et de réseaux de distribution de gaz ainsi que leur création.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45231400, 45231600,34993000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : tous les lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Nombre de reconductions éventuelles : 3.
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 12(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Armancon tholon
1) Description succincte :
Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231400.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé : Auxerrois serein
1) Description succincte :
Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231400.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé : Avallonnais
1) Description succincte :
Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231400.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé : Gâtinais
1) Description succincte :
Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231400.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 5

Intitulé : Puisaye forterre vallée d'yonne
1) Description succincte :
Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231400.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6

Intitulé : Puisaye nord
1) Description succincte :
Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231400.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 7

Intitulé : Sénonais
1) Description succincte :
Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231400.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
29 communes du sénonais listées en annexe du rc ne seront concernées par le marché qu'à compter du 01/01/2015. ce dernier ne pourra être reconduit que pour les années 2016 et 2017.
Lot n° 8

Intitulé : Tonnerrois
1) Description succincte :
Marché de travaux d'électrification, d'éclairage public, de télécommunications, de génie civil de très haut débit et de réseaux de gaz - programme 2014-2017
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231400.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
III.2.2) Capacité économique et financière :
III.2.3) Capacité technique :
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique de l'offre
Pondération : 40.
2. prix
Pondération : 60.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
14 avril 2014, à 11:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Les candidats pourront déposer leur dossier sur le site : www.sdey.e-marchespublics.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 mars 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de dijon, 22, rue d'assas
B.P. 61616, F-21016 Dijon. E-mail : greffe.ta-dijon@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 80 73 91 00. Fax : (+33) 3 80 73 39 89
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 3 mars 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00