Centrale des marchés
aménagement des locaux du centre social du prieuré saint martin. Aménagement des locaux du Centre Social du Prieuré Saint Martin. ville : Autun cedex tel : (+33)3-85-86-80-00 correspondant : M. le Maire designation : Ville d'Autun url : http://www.aut...
Ville d'Autun 71403Autun cedex autun@autun.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement des locaux du centre social du prieuré saint martin.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3732615

Date de clôture estimée : 28/06/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/06/18)
18-75909
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 71
Annonce No 18-75909
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Autun.
 Correspondant : M. le maire, hôtel de Ville Place du Champ de Mars B.P. 133 71403 Autun Cedex, tél. : (+33)3-85-86-80-00, courriel : autun@autun.com adresse internet : http://www.autun.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-bourgogne.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.

Objet du marché : aménagement des locaux du Centre Social du Prieuré Saint Martin.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : centre Social du Prieuré Saint Martin - 6, boulevard du Maréchal Leclerc, 71400 Autun.
Code NUTS : FRC.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent dossier est destiné à la consultation des entreprises en vue de la réalisation de l'ensemble des travaux concernant l'aménagement des locaux du Centre Social du Prieuré Saint Martin à Autun.

La date prévisionnelle pour le commencement des travaux est fixée au 03 septembre 2018.
La date prévisionnelle pour l'achèvement des travaux est fixée au 30 avril 2019.
Les entreprises devront prévoir leur approvisionnement de matériaux pour être en mesure de réaliser leurs prestations pendant cette période y compris pendant les périodes de vacances scolaires.
Les travaux débuteront suivant prescription des ordres de service du maître d'œuvre.
Les travaux se dérouleront en deux phases :
-La première phase durera 4 (quatre) mois pour réaliser les travaux dans le bâtiment B
-La seconde phase durera 4 (quatre) mois pour réaliser les travaux dans le bâtiment C
Les travaux se réaliseront à proximité d'un site occupé : le reste du bâtiment B
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation est composée de 7 (sept) lots, donnant lieu chacun à un marché distinct.
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Chaque lot est indivisible et attribué à une entreprise unique ou à un groupement d'entreprises solidaires constitué avant la remise des offres.

Chaque candidat devra OBLIGATOIREMENT faire une proposition relative à la(les) PSE correspondant au(x) lot(s) pour lequel(lesquels) il soumissionne, sous peine d'irrégularité :

Lot 4 : reprise de platrerie : Reprise de plâtrerie autour du châssis de désenfumage.

Lot 5 : DESENFUMAGE : Châssis de désenfumage.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : en application de l'article 30 I 7ème alinéa du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, des marchés négociés pourront être passés ultérieurement avec le(s) titulaire(s) du(des) présent(s) lot(s) pour la réalisation de prestations similaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 septembre 2018.
Cautionnement et garanties exigés : le marché est dispensé de cautionnement.
Conformément aux dispositions des articles 122 à 124 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une retenue de garantie sur acompte, fixée à 5 % (cinq pour cent) du montant de chaque acompte sera appliquée. La retenue de garantie peut être remplacée par une " garantie à première demande " ou une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administratif. Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai de trente jours à compter de la réception, par le Maître d'œuvre, de situations complètes et conformes, dans les conditions fixées par le décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Conformément aux conditions fixées par le décret 2013-269 du 29 mars 2013, les intérêts moratoires courent de plein droit et sans autre formalité, dans le cas où le délai de mandatement fixé à l'article précédent est dépassé.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En plus des intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit avec un candidat unique soit avec des candidats groupés.
En application de l'article 45 V du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, la personne publique interdit aux candidats de présenter pour le marché public plusieurs offres en agissant à la fois :
-En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements
-En qualité de membres de plusieurs groupements
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.
Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public.
Le mandataire du groupement conjoint est solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : dc1 et Dc2 ou DUME (voir règlement de consultation).
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à 11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager juridiquement le candidat (nommément dans l'extrait K-Bis ou dans l'extrait de parution au JO pour les associations et dans la délégation de pouvoir/signature) ;
En application de l'article 51 IV du décret 2016-360 du 25 mars 2016, le candidat devra préciser s'il est en redressement judiciaire et produire une copie du ou des jugements prononcés.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Attestations d'assurances en cours de validité
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants en lien avec l'objet du marché. Ces attestations indiquent le montant, la date et le destinataire public ou privé.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 juin 2018, à 11 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DSTA0418.

Renseignements complémentaires : le DCE est téléchargeable :
- sur le site : https://www.e-bourgogne.fr
- lien d'accès direct au DCE sur la plateforme e-bourgogne via le site de la Ville d'autun : www.autun.com (rubrique : Marchés Publics).

Visite du site :
Avant la remise de son offre, le candidat est tenu de s'informer sur la nature des lieux auprès de la Collectivité.

une visite des lieux est obligatoire.

Une attestation sera délivrée à l'entreprise à l'issue de celle-ci, dont la date sera fixée sur rendez-vous auprès de :

M. Nicolas De Rose
Ville d'autun - direction des Services Techniques de l'autunois
Tél. 06 73 86 95 55

L'Attestation signée des deux parties devra obligatoirement être rendue lors de la remise des plis.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront reçues :
- par dépôt contre récépissé,
Ou
- par courrier, en recommandé, avec avis de réception

à l'adresse suivante :

Ville d'autun - à l'attention de M. le maire
Service mutualisé Marchés Publics
7, route du Bois de Sapin
B.P. 97
71403 AUTUN Cedex.

Ou
- par voie dématérialisée sur la plateforme : www.e-bourgogne.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 juin 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville d'Autun
Service mutualisé Marchés Publics.
 Correspondant : Mme Patricia Tixier,  7, route du Bois de sapin B.P. 97,  71403 Autun Cedex, , tél. : (+33)3-85-86-98-51.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon 22, rue d'assas B.P. 61616 21016 Dijon, tél. : (+33)3-80-73-91-00, télécopieur : (+33)80-73-93-07 adresse internet : http://www.dijon.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Dijon 22, rue d'assas B.P. 61616 21016 Dijon, tél. : (+33)3-80-73-91-00, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr, télécopieur : (+33)3-80-73-91-07.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Désamiantage
C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage)

Lot(s) 2. -
Démolition - gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre

Lot(s) 3. -
Plomberie sanitaire - vmc - chauffage
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Sanitaire, Ventilation

Lot(s) 4. -
Plâtrerie - peinture
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Plâtrerie

Lot(s) 5. -
Menuiserie
C.P.V. - Objet principal : 44220000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 6. -
Electricité
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Lot(s) 7. -
Revêtement de sol souple
C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Mots descripteurs : Revêtements de sols
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous