Centrale des marchés
13 travaux neufs sur la voirie communale d'Auriol 13 travaux neufs sur la voirie communale d'Auriol travaux neufs sur la voirie communale - marché décomposé en cinq lots. ville : Auriol. code_postal : 13390 lieu : service du développement du...
Commune d'Auriol 13390Auriol marchespublics.auriol@wanadoo.fr 0442047075
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

13 travaux neufs sur la voirie communale d'Auriol

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 171874

Date de clôture estimée : 11/09/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/07/12)
12-151335
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Auriol.
Correspondant : Mme le maire, hôtel de Ville, Place de la Libération, 13390 Auriol, tél. : 04-42-04-70-06, télécopieur : 04-42-04-70-75, courriel : marchespublics.auriol@wanadoo.fr.

Objet du marché : travaux neufs sur la voirie communale - marché décomposé en cinq lots.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45230000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux sur la voirie, réseaux divers
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Cautionnement et garanties exigés : aucune retenue de garantie ne sera appliquée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget principal- subvention du conseil général 13.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Autres renseignements demandés :
- : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ;
- : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger ;
- : noti2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification) ;
- : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
formulaire de candidature-type (ou documents équivalents tels que Dc1 et Dc2) joint au Dce, dûment rempli et signé.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 septembre 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
les critères pondérés de sélection des offres sont la valeur technique (coefficient 2) et le prix (coefficient 1).
Le présent mapa pourra donner lieu à une éventuelle négociation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juillet 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commune d'Auriol - Hôtel de Ville : Mme le maire.
service du développement durable et de l'aménagement, Place de la Libération, 13390 Auriol.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Commune d'Auriol - Hôtel de Ville : Mme le maire.
service du développement durable et de l'aménagement, Place de la Libération, 13390 Auriol.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune d'Auriol - Hôtel de Ville : Mme le maire.
service du développement durable et de l'aménagement, Place de la Libération, 13390 Auriol, tél. : 04-42-04-70-06, télécopieur : 04-42-04-70-75, courriel : dda.mairie-auriol@wanadoo.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif De Marseille 22-24 rue breteuil, 13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Chemin montée de Saint Eutrope.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 6 semaines non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours.
Lot(s) 2 Chemin de Sauveclare.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 4 semaines non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours.
Lot(s) 3 Chemin des Gypières.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 5 semaines non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours.
Lot(s) 4 Chemin de Gamere.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 2 semaines non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours.
Lot(s) 5 Ancien chemin des Marseillais.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 2 semaines non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous