Centrale des marchés
13 fourniture et installation de caveaux 2 places dans les cimetières pour le compte de la ville d'Arles 13 fourniture et installation de caveaux 2 places dans les cimetières pour le compte de la ville d'Arles fourniture et installation de caveaux 2 places dans les cimetieres de la ville d'arles. lie...
Ville d'Arles 13637Arles Entreprises@Aws-France.com 0490497664
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

13 fourniture et installation de caveaux 2 places dans les cimetières pour le compte de la ville d'Arles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 747002

Date de clôture estimée : 04/09/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/07/13)
13-118629
SOURCEWEB (01/07/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Arles.
Correspondant : Schiavetti Hervé, Maire, hôtel de ville B.P. 90196 13637 Arles tél. : 04-90-49-38-79 télécopieur : 04-90-49-76-64 adresse internet : http://www.ville-arles.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.ville-arles.fr/economie/4-marches-publics-economie/consultation-4-marches-publics-economie/consultation-des-marches-publics.php.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture et installation de caveaux 2 places dans les cimetieres de la ville d'arles.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45223500
Objets supplémentaires : 39296000, 45112500.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR824ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les prestations regroupent la fourniture, la livraison, le terrassement et la mise en place de caveaux deux places en béton armé, sans filtre, uniquement de 2 types :
- caveaux à éléments et à ouverture frontale ;
- caveaux monoblocs à assemblage monolithe et à ouverture supérieure.
Ces travaux s'inscrivent dans une campagne de renouvellement des caveaux 2 places pour la période 2014-2016.
Lieu(x) d'exécution : Plusieurs cimetières situés sur la Commune d'arles. Se reporter à la liste des cimetières (cf. Article 2.3 du Cctp).
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l'article 28-i du Code des marchés publics.
Marché de travaux à bons de commande avec minimum et maximum en EUR (H.T.) et un opérateur économique.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
Le marché est notifié au titulaire. Cette notification ne vaut pas prise d'effet du marché. Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an du 01/01/2014 au 31/12/2014. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2016.
Aucune variante n'est autorisée, et aucune prestation supplémentaire n'est prévue
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le montant des commandes pour la période initiale du marché est défini(e) comme suit :
- seuil minimum (H.T.) : 20 000 EUR HT
- seuil maximum (H.T.) : 50 000 EUR Ht
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 2.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,00 % du montant de chaque bon de commande.cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal, section investissement, avec le concours de subvention (45 % Cg13), paiement à 30 jours suivant les règles de la comptabilité territoriale.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents doivent obligatoirement correspondre à la dernière version disponible gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Par simplicité pour les candidats, ces formulaires à jour sont également fournis dans le dossier de consultation. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
-Le formulaire obligatoire Dc1 à jour, intitulé "Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants" listant les attestations sur l'honneur, dûment complété et signé par la personne habilitée à engager l'entreprise ;
-Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société (justificatif prouvant l'habilitation à engager le candidat : extrait K bis, délégation de pouvoir, statuts...) ;
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
-Le formulaire obligatoire Dc2 à jour, intitulé "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement" dûment complété ;.



Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Situation la plus récente des moyens matériels et humains du candidat ;
-Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Ces informations sont produites à l'appui du formulaire Dc2 (formulaire obligatoire).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement DC 5) disponible à l'adresse suivante : www.minefe.gouv.fr thème formulaires/marchéspublics ;
- : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger ;
- : noti2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 septembre 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13AT-0269-L.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-arles.fr/economie/4-marches-publics-economie/consultation-4-marches-publics-economie/consultation-des-marches-publics.php
Marché à bons de commande
délai d'exécution : Les délais d'exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront fixés dans le cadre de l'acte d'engagement et du C.C.A.P.
Une visite des sites est obligatoire avant la date limite de réception des offres pour apprécier l'accessibilité du chantier et l'environnement dans lequel s'effectueront les travaux. Pour effectuer la visite, il est demandé au prestataire de contacter préalablement Mme Michèle MILCENT, Responsable des Services à la Population, au 04 90 49 39 86.
Méthode de notation des offres :
Chaque offre sera notée sur 100 points.
Le critère " valeur technique " (60 %) sera jugé au regard du mémoire technique justificatif et des fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat. Il se décompose en cinq sous critères :
- qualité des fournitures et matériaux utilisés, sur la base des fiches techniques (15 %)
- organisation des travaux, méthodologie et modes opératoires (procédés mis en oeuvre, dispositions prises pendant la période de préparation et équipements mis en oeuvre pour l'installation de chantier) (15 %)
- délai de garantie des caveaux (10 %)
- moyens d'exécution humains et matériels spécifiquement affectés à la réalisation du chantier (10 %)
- dispositions concernant la sécurité et l'environnement du chantier (plus précisément les mesures envisagées pour limiter la gêne du public) (10 %)
hormis le sous critère relatif au "délai de garantie des caveaux", les quatre autres sous critères de la valeur technique seront chacun notés selon la grille ci-dessous :
1 = mauvais ; 2 = très moyen ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon
0= très mauvais ou information absente
les notes avecdemi points pourront être attribuées.
La note obtenue sera alors, par application d'une règle de trois, notée sur le nombre de points correspondant au pourcentage de pondération du sous critère.
Le sous critère de la valeur technique relatif au "délai de garantie des caveaux" sera jugé par application de la règle de trois, au regard du délai (exprimé en mois), proposé par le candidat dans l'acte d'engagement (article 3). Chaque offre sera notée sur 10 points (correspondant au pourcentage de pondération) de la façon suivante :
Le candidat proposant le délai de garantie le plus long se verra attribuer la note maximale de 10 points.
La note attribuée aux autres candidats répondra à la formule suivante :
Note de y = 10 x (délai de garantie de y / délai de garantie le plus long proposé par les candidats).
La note totale de la valeur technique sur 60, sera calculée en additionnant les cinq notes obtenues sur les différents sous critères.
Le critère " prix " (40 %) sera jugé par application de la règle de trois, au regard du total du détail quantitatif estimatif auquel il sera appliqué au total la formule suivante :
Chaque offre sera notée sur 40 points (correspondant au pourcentage de pondération) de la façon suivante :
Le candidat proposant le prix le plus bas se verra attribuer la note de 40 points.
La note attribuée aux autres candidats répondra à la formule suivante :
Note de y = 40 x (prix le plus bas / prix de Y).
Après addition des notes des deux critères, l'offre du candidat qui obtient la meilleure note sur l'ensemble des critères sera déclarée économiquement la plus avantageuse.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1er juillet 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville d' Arles- Service des Marchés Publics.
hôtel de Ville B.P. 90196, 13637 Arles.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville d' Arles- Service de la conservation des cimetières : Mme Michèle MILCENT.
place de la République B.P. 90196, 13637 Arles, tél. : 04-90-49-39-86, télécopieur : 04-90-49-38-16.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville d' Arles- Service des Marchés Publics : M. Franck ROUX.
hôtel de Ville B.P. 90196, 13637 Arles, tél. : 04-90-49-38-22, télécopieur : 04-90-49-76-64.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville d' Arles- Service des Marchés Publics : M. Franck ROUX.
hôtel de Ville B.P. 90196, 13637 Arles, tél. : 04-90-49-38-22, télécopieur : 04-90-49-76-64.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille : Le Greffe 22 et 24 rue Breteuil 13006 Marseille tél. : 04-91-13-48-13 courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr télécopieur : 04-91-81-13-87.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité interdépartemental de médiation 10 Bd Paul Peytral Cedex 20 13286 Marseille.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Le Greffe du Tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00