Centrale des marchés
Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'établissement d'un diagnostic avant rénovation portant sur l'état général de l'ouvrage : CHÂTEAU D'EAU DE BALLARIN (commune d'Arl Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'établissement d'un diagnostic avant rénovation portant sur l'état général de l'ouvrage : CHÂTEAU D'EAU DE BALLARIN (commune d'Arl mission de maîtrise d'oeuvre po...
Communauté d'Agglomération ACCM 13637Arles lepresident@agglo-accm.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'établissement d'un diagnostic avant rénovation portant sur l'état général de l'ouvrage : CHÂTEAU D'EAU DE BALLARIN (commune d'Arl

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1155148

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/07/14)
14-107542
Avis de marché
Département de publication : 13
Annonce No 14-107542
Services- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération ACCM.
 Correspondant :  Vulpian Claude, le président, cité Yvan Audouard, 5 rue Yvan Audouard B.P. 30228 13637 Arlestél. : 04-86-52-60-00courriel : lepresident@agglo-accm.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics.agglo-accm.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : mission de maîtrise d'œuvre pour l'établissement d'un diagnostic avant rénovation portant sur l'état général de l'ouvrage : château d'eau de ballarin (commune d'arles).

Caractéristiques principales : 
mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un diagnostic de l'état général du château d'eau de Ballarin sur le secteur de Pont de Crau, Commune d'arles, ainsi que la préparation éventuelle d'un marché de travaux pour la rénovation complète de l'ouvrage.
les contraintes à prendre en compte dans la réalisation de l'étude sont notamment :
- recenser et respecter les normes et règlements portant sur les travaux de génie civil de l'eau
- pouvoir établir une liste exhaustive des contraintes d'environnement de l'ouvrage : réseau, habitations, accès, activités.
- reconstituer un dossier technique complet de l'ouvrage en réalisant des copies des documents mis à disposition par le délégataire.
- recenser les modifications d'équipements survenus depuis la construction de l'ouvrage dans le cadre des opérations de maintenance et d'exploitation.
- identifier les différents types de pathologies de l'ouvrage dans son état actuel, et proposer les techniques de rénovations les mieux appropriées pour y remédier.
- rechercher et éliminer les fuites.
- préconiser les techniques et les matériaux les plus appropriés pour la remise en état du gros œuvre.
- pouvoir redéfinir les besoins techniques d'alimentation en eau auxquels devra répondre l'équipement à partir de 2015.
- être en mesure de présenter une projection technique du fonctionnement futur intégrant les évolutions d'urbanisme du secteur Pont de Crau jusqu'en 2050
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission de base de maîtrise d'œuvre conformément au décret no93-1268 du 29 novembre 1993, à la loi MOP et au code des marchés publics, complétés de l'élément de mission OPC, Ordonnancement, Pilotage, Coordination. Les prestations sont fractionnées en 2 tranches définies ci-après :
Tranche ferme : Diagnostic (Dia)/ Etudes d'avant projet (Avp), chiffrage et mission complémentaire concernant la demande de renseignement pour l'établissement ou non d'une étude d'impact de type loi sur l'eau. (examen au cas par cas)
tranche conditionnelle no1 : Etudes de projets (Pro)/ Assistance à la passation des contrats de travaux (Act)/ Etudes des visas (visa)/ Direction de l'exécution des travaux (Det)/ Ordonnancement, Pilotage, Coordination (Opc)/ Assistance aux opérations de réception (Aor)
Le coût prévisionnel des travaux est fixé à 150.000 euro(s) (H.T.).
Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : aucune retenue de garantie.
garantie à première demande exigée en contrepartie du versement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur le budget annexe de l'eau de l'epci au moyen de fonds propres.
paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours. Retard de paiement donne droit au versement d'intérêt moratoire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est soit un groupement conjoint avec mandataire solidaire, soit un groupement solidaire.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
     - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
     - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (Dc1) Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société le cas échéant;
     - Autres renseignements demandés : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2) Disponible à l'adresse suivante : www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre : 70 %;
     - prix des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2014, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2014-03.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marchespublics.agglo-accm.fr
Marché à tranches conditionnelles
type de marché de Services : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques
code NUTS : Fr824
Options : Oui
Il n'est pas prévu d'options au sens du droit français.
il est prévu les options suivantes au sens du droit communautaire :
- recours au marché complémentaire conformément à l'article 144-ii-6 du code des marchés publics (correspondant à l'article 35-ii-5° du code des marchés publics.)
- recours aux avenants conformément à l'article 20 du code des marchés publics.
marchés réservés : Non
L'Execution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :Nonla procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'omc : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille, 22, 24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 0491134813 télécopieur : 0491811387
mel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse suivante: www.marchespublics.agglo-accm.fr.
Pour le critère de la valeur technique, une note sera appliquée à chacun des sous-critères suivants :
- le déroulement et la méthodologie de la mission (20%)
- le personnel affecté à la mission de maîtrise d'œuvre (15%)
- la prise en compte des aspects sécurité dans le déroulement des travaux de rénovation et l'exploitation future de l'ouvrage rénové (15%)
- les moyens de calcul : génie civil, équipements (15%)
- lesmoyens graphiques et le personnel de bureau d'étude pour la réalisation
de plans (avp / pro / dce) conformes au cahier des charges ACCM (15%)
- les prises de contacts avec les différents services concernés : demandes, de renseignements, autorisations (10%)
- les moyens de suivi juridique des marchés publics (5%)
- le temps passé par élément de mission, nombre de réunions (5%).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : ACCM-CA Arles Crau Camargue Montagnette.
 cité Yvan Audouard, 5 rue Yvan Audouard B.P. 30228,  13637 Arles Cedex.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00