Centrale des marchés
Installation et distribution électrique de la foire aux fromages et aux vins 2012 de la Ville d'Antony Installation et distribution électrique de la foire aux fromages et aux vins 2012 de la Ville d'Antony installation et distribution électrique de la foire aux fromages et aux vins 2012 de la Ville ...
Ville d'Antony 92161Antony
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Installation et distribution électrique de la foire aux fromages et aux vins 2012 de la Ville d'Antony

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 123605

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/06/12)
12-110962
Avis de marché
Département de publication : 92
Annonce No 12-110962
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Antony.
 Correspondant :  Senant Jean-Yves, le maire, service Juridique, Place de l'hôtel de Ville B.P. 60086, 92161 Antony, adresse internet : http://www.ville-antony.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ville-antony.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : installation et distribution électrique de la foire aux fromages et aux vins 2012 de la Ville d'antony.

Caractéristiques principales : 
travaux d'installation et de distribution électrique de la Foire aux Fromages et aux Vins de septembre 2012, place de l'église, de l'hôtel de ville, du Carrousel, ainsi que rue de l'église, rue Jean-Charles Persil et ruelle à Riou.
L'Entreprise a à sa charge :
- toute la distribution électrique dans tous les stands et l'alimentation électrique des camions frigorifiques.
- toutes les protections électriques.
- tous les supports de câbles (candélabres, consoles...).
- les liaisons équipotentielles.
- le raccordement des petits coffrets des stands.
- l'éclairage des stands.
- la pose de guirlandes, de calicots, de flammes et kakémonos.
- la fourniture et pose des câbles électriques.
- l'alimentation électrique nécessaire aux spectacles.
- l'astreinte pendant toute la durée de la foire.
- le démontage de l'ensemble
Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : il ne sera pas constitué de cautionnement pour le présent marché. Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.
une avance peut être accordée au titulaire dans les conditions fixées à l'article 87 du Code des marchés publics, si ce dernier en fait la demande dans l'acte d'engagement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera financé sur le budget de la Ville.
Aucune subvention ne sera demandée. Les paiements seront effectués par virement selon la règlementation en vigueur. En cas de dépassement du délai contractuel prévu et conformément à la règlementation en vigueur, le taux des intérêts moratoires est égal au taux marginal de la banque centrale européenne, majoré de sept points.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en application de l'article 51, Vi du Cmp, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
les opérateurs économiques peuvent se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint ou en groupement solidaire. Le mandataire du groupement doit être désigné dans l'acte d'engagement.
le marché sera attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement Dc5) disponible à l'adresse suivante : www.minefe.gouv.fr thème formulaires/marchéspublics;
     - Autres renseignements demandés : déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail;
     - Autres renseignements demandés : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Autres renseignements demandés : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 juillet 2012, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Dvpt Economique.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://www.ville-antony.fr
Délai d'exécution : Les durées du montage et du démontage des installations électriques sont les suivantes : - montage : début de l'installation dans la semaine du 27 au 31 août 2012 (semaine 35) - démontage : achèvement avant le 21 septembre 2012.
criteres d'attributions : 1) Critere Valeur Technique : 60 %
La valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet, de la méthodologie proposée se décomposant comme suit :
- les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux, précisant la méthodologie, l'installation de chantier, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché (30 %),
- les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier (20%),
- de la cohérence et de la qualité des produits et matériels proposés par l'entreprise (10 %).
2) Critere Prix : 40 %
Type de marché de Travaux : Execution
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'omc : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'hautil, B.P. 30322
95027 Cergy-Pontoise
Tél : 0130173400 télécopieur : 0130173459
mel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juin 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'Antony - Direction Développement Economique : M. Didier Morette.
 place de l'hôtel de ville B.P. 60086, 92161 Antony, tél. : 01-40-96-73-97, télécopieur : 01-40-96-73-15.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie d'Antony - Direction Développement Economique : M. Didier Morette.
 place de l'hôtel de ville B.P. 60086, 92161 Antony, tél. : 01-40-96-73-97, télécopieur : 01-40-96-73-15.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous