Centrale des marchés
92 marche de maintenance des portes automatiques ou manuelles du marche couvert à Antony 92 marche de maintenance des portes automatiques ou manuelles du marche couvert à Antony marche de maintenance des portes automatiques ou manuelles du marche couvert d'antony. code_postal : 92160...
Ville d'Antony 92161Antony 0140960724
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

92 marche de maintenance des portes automatiques ou manuelles du marche couvert à Antony

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1049588

Date de clôture estimée : 12/05/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/04/14)
14-56462

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Antony.
Correspondant : le maire, services Techniques, Place de l'hôtel de Ville B.P. 60086 92161 Antony tél. : 01-40-96-72-57 télécopieur : 01-40-96-07-24 adresse internet : http://www.ville-antony.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.ville-antony.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marche de maintenance des portes automatiques ou manuelles du marche couvert d'antony.

Catégorie de services : 1.

C.P.V. - Objet principal : 50700000
Objets supplémentaires : 50324200.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR105ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objet la maintenance des portes automatiques ou manuelles du marché couvert d'antony.
La prestation annuelle se décompose en deux parties comme suit :
- maintenance preventive : à prix forfaitaires sur la base de deux visites annuelles (soit 1 visite semestrielle). Pour l'année 2014, une seule visite annuelle sera effectuée.
- maintenance curative : à prix unitaires établis sur la base du bordereau de prix unitaires concernant les heures et déplacements facturés et sur la base du catalogue des prix concernant les pièces détachées.
La maintenance curative relève d'un marché à bons de commande sans minimum. Le maximum cumulé des bons de commande établis au titre de la maintenance curative par an est fixé à 50 000 EUR (H.T.).
Il n'est pas prévu d'options
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché est conclu pour une durée allant de la date de notification jusqu'au 31 décembre 2014, puis reconductible 1 fois pour une durée d'un an par reconduction expresse.
La reconduction du marché sera adressée au titulaire du marché au moins deux mois avant la date d'échéance par courrier recommandé avec avis de réception.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : aucune retenue de garantie n'est prévue s'agissant de la maintenance préventive.
Pour les bons de commande relevant de la maintenance curative, le taux de la retenue de garantie est fixé à 3 % (trois pour cent) du montant des services, éventuellement modifié par avenant, ceci jusqu'à sa libération totale, dans le cas de bon de commande supérieur ou égal à 10 000 EUR (H.T.).
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire conformément, à l'article 102 du Code des Marchés Publics, dès le début des prestations.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les paiements seront effectués par virement dans les délais prévus au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit trente jours.
En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt marginal en vigueur de la banque centrale européenne, majoré de 8 points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint avec mandataire solidaire ou en groupement solidaire, tous les membres du groupement devant être désignés dans l'acte d'engagement.
Clause d'exclusivité :
Conformément à l'article 51-iv du Code des Marchés Publics, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, sous peine de rejet de sa candidature.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché, plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, sous peine de rejet de sa candidature.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

Autres renseignements demandés :
- : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement DC 5) disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ;
- : certificat(S) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques ;
- : déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;
- : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières ;
- : production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché ;
- : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ;
- : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger ;
- : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
certificats de qualification professionnelles relatifs au marché :
- Qualibat 4582 ou références équivalentes : Fourniture et pose de rideaux, grilles, portes de garage, portes piétonnes et portails, portes sectionnelles (Technicité confirmée)
- qUALIFELEC Cf1 avec mention MA ou références équivalentes- qUALIFELEC E1 ou références équivalentes
- l'entreprise devra impérativement justifier d'une habilitation ou expérience BUTZBACH compte-tenu de la spécificité du matériel installé.
La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée par tout autre moyen.
Documents à produire au stade de l'attribution du marché : NOTI 2 (Etat annuel des certificats reçus)au 31/12/2013 + attestation sociale de moins de 6 mois OU attestation fiscale au 31/12/2013 + attestation sociale de moins de 6 mois.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 mai 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : DGST.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr
Criteres d'attributions : Le critère prix sera décomposé de la manière suivante :
- le prix global et forfaitaire mentionné à l'acte d'engagement concernant la maintenance préventive (annexe 1) (30 %)
- le taux appliqué sur le coût d'acquisition conduisant à une maintenance complémentaire (8 %),
- le taux de majoration appliqué sur le coût des pièces détachées (8 %)
- le coût d'intervention horaire les jours et heures ouvrés - maintenance curative (8 %)
- le coût d'une heure d'intervention en dehors des heures et jours ouvrés - maintenance curative (6 %)
La valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet, de la méthodologie proposée se décomposant comme suit :
- les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des prestations, précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché (25 %),
- les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les chantiers (10 %),
- les mesures engagées par l'entreprise en matière d'environnement notamment la gestion des déchets et le travail en milieu urbain (5 %),
des négociations seront menées avec toutes les entreprises dont la candidature et l'offre sont recevables.
La visite sur site est obligatoire pour tous les candidats afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux.
Une attestation à faire signer par le responsable du site sera remise aux candidats ayant effectué la visite. Pour effectuer la visite, les candidats devront prendre rendez-vous auprès du secrétariat du service Bâtiment (Tél : 01.55.59.22.33). La date de visite pourra être fixée et imposée par la ville sans que les entreprises candidates ne puissent y émettre quelque contestation.
Quoiqu'il en soit, lavisite du site ne pourra être effectuée passé le délai des 8 jours calendaires francs avant la date-limite de remise des offres.
Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 28-ii du CMP se référant aux situations décrites à l'article 35-ii-5° du Cmp) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 28-ii du CMP se référant aux situations décrites à l'article 35-ii-6° du Cmp).
Pour tout retrait de dossier papier, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (01.40.96.07.24.). Le Service Marchés Publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le dossier papier en mairie.
Les dossiers peuvent être retirés à : Mairie d'antony, Place de l'hôtel de Ville, Direction Générale des Services Techniques, 2e étage - bureau 204, 92160 Antony
Ou téléchargés sur le site de la ville d'antony : http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/.

Date limite d'obtention : 12 mai 2014, à 15 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'Antony : DGST - Service Marchés Publics.
place de l'hôtel de ville - 2e étage - bureau 204, 92160 Antony.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Centre Technique Municipal : Service Bâtiment.
10 avenue François Arago, 92160 Antony, tél. : 01-55-59-22-33, télécopieur : 01-40-96-99-70.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie d'Antony : DGST - Service Marchés Publics.
place de l'hôtel de ville - 2e étage - bureau 204, 92160 Antony, tél. : 01-40-96-72-37, télécopieur : 01-40-96-07-24.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d'Antony : DGST - Service Marchés Publics.
place de l'hôtel de ville - 2e étage - bureau 204, 92160 Antony, tél. : 01-40-96-72-37, télécopieur : 01-40-96-07-24.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de l'hautil B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise tél. : 01-30-17-34-00 courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr télécopieur : 01-30-17-34-59.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous