Centrale des marchés
92 Travaux d'entretien courant, de remise en état de logements et d'entretien courant des parties communes des résidences d'Antony Habitat à Antony 92 Travaux d'entretien courant, de remise en état de logements et d'entretien courant des parties communes des résidences d'Antony Habitat à Antony marché de travaux d'entretien courant, de remise ...
O.P.H.L.M. d'Antony 92160Antony 0140961389
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

92 Travaux d'entretien courant, de remise en état de logements et d'entretien courant des parties communes des résidences d'Antony Habitat à Antony

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 74616

Date de clôture estimée : 04/05/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/04/12)
12-67081
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : O.P.H.L.M. d'Antony.
Correspondant : M. Mamane Fabien, directeur général, 8 avenue Léon Harmel, 92160 Antony, tél. : 01-46-66-54-28, télécopieur : 01-40-96-13-89, courriel : fabien.mamane@antony-habitat.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : marché de travaux d'entretien courant, de remise en état de logements et d'entretien courant des parties communes des résidences d'antony habitat.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45453100.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR10.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1er juin 2012 et jusqu'au 31 mars 2015.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiements effectués par virements.
Financements sur fonds propres inscrits au budget.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires pour les prestations, objet du marché pour les trois dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : informations relatives aux moyens matériels et humains du candidat.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés :
- : en ajout, renseignements demandés au règlement de la consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 50 % ;
- valeur technique : 30 % ;
- délais de livraison et ou d'éxécution : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 mai 2012, à 12 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2012-07AH.

Renseignements complémentaires : le marché prend effet à compter du 01/06/2012 ou à défaut à compter de son enregistrement auprès des services de la Préfecture pour une période de un an.
Le Marché sera renouvelable par reconduction expresse une première fois pour la même période (12 mois).
Le Marché sera renouvelable par reconduction expresse une deuxième fois jusqu'au 31 mars 2015.
le Marché prendra fin au plus tard le 31 mars 2015.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les documents sont publiés sur la salle des marchés "achatpublic", sous le profil https : // wwwachatpublic.com.
Les candidats doivent obligatoirement s'authentifier pour permettre toutes correspondances.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2012.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Antony habitat.
Correspondant : M. Nafré Stéphane 8 avenue léon harmel, 92160 Antony, tél. : 01-46-66-54-28.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_CFpF7dhhU7.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de cergy pontoise 2 bld de l'hautil, 95027 Cergy Pontoise.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de cergy pontoise 2 bld de l'hautil, 95027 Cergy Pontoise.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 2 Lot 2 menuiserie intérieure et extérieure.

C.P.V. - Objet principal : 45453100.
Lot(s) 3 Lot 3 serrurerie, métallerie, quincaillerie, vitrerie.

C.P.V. - Objet principal : 45453100

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00