Centrale des marchés
FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES fournitures et consommables informatiques lieu : place de l'hôtel de ville BP 60086 code_postal : 92161 ville : Antony
Mairie d'Antony : Direction des Systèmes d'Information et de Communication - A l'attention de M. le maire 92161Antony
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1145239

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/07/14)
14-102443
Avis de marché
Département de publication : 92
Annonce No 14-102443
Fournitures- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Antony.
 Correspondant :  SENANT Jean-Yves, le maire, service Juridique, Place de l'hôtel de Ville B.P. 60086 92161 Antony adresse internet : http://www.ville-antony.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ville-antony.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : fournitures et consommables informatiques.

Caractéristiques principales : 
le présent marché concerne l'achat par la Ville d'antony :
- de consommables d'impression (cartouches encre, toner, etc.)
- de supports magnétiques (cd rom, dvd, cartouches numériques, clés USB etc.)
il concerne également l'acquisition de diverses fournitures et accessoires
les variantes sont autorisées s'agissant uniquement du délai de livraison qui ne devra pas excéder 5 jours.
aucune option n'est proposée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché à bons de commande dont le montant minimum
annuel est de 20 000 euros et hors taxes et le montant maximum annuel
est de 50 000 euros hors taxes.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : il ne sera pas constitué de cautionnement pour le présent marché.
il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera financé sur le budget de la Ville.
Aucune subvention ne sera demandée. Les paiements seront effectués par virement selon la règlementation en vigueur.
en cas de dépassement du délai contractuel prévu et conformément à la règlementation en vigueur, le taux des intérêts moratoires est égal au taux marginal de la banque centrale européenne, majoré de huit points.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en application de l'article 51, VI du CMP, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
les opérateurs économiques peuvent se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint ou en groupement solidaire. Le mandataire du groupement doit être désigné dans l'acte d'engagement.
le marché sera attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement Dc5) disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat;
     - Autres renseignements demandés : déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail;
     - Autres renseignements demandés : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté;
     - Autres renseignements demandés : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Autres renseignements demandés : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger;
     - Autres renseignements demandés : noti2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification);
     - Autres renseignements demandés : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
au titre de leurs offres, les candidats devront remettre :- l'acte d'engagement (Ae) complété, daté et signé par le représentant qualifié de l'entreprise ou du groupement (cachet de la société) ;
- le Cahier des Clauses Particulières (Ccp) daté et signé par le représentant qualifié de l'entreprise ou du groupement (cachet de la société) ;
- le bordereau des prix unitaires (Bpu) ;
Ce bordereau devra IMPERATIVEMENT être transmis au format Excel (compatible version 2010) soit sur CD ou clé USB (document contractuel) et sous forme papier daté et signé par le représentant qualifié de l'entreprise.
- la proposition du candidat sur le délai de livraison complétée, datée et signée par le représentant qualifié de l'entreprise ou du groupement (cachet de la société).
- le catalogue remis par le fournisseur qui n'a pas de valeur contractuelle.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - le prix des consommables : 80 %;
     - le délai de livraison : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 juillet 2014, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA-DSIC.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr
Type de marché de Fournitures : Achat
Code NUTS : Fr105
Valeur estimée hors TVA : entre20 000,00 euro(s) et 50 000,00 euro(s)
la procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'omc : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'hautil, B.P. 30322
95027 Cergy-Pontoise
Tél : 0130173400 télécopieur : 0130173459
mel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
une négociation sera menée dans le cadre de la présente consultation.
elle se déroulera par courriel.
la négociation pourra notamment porter sur le prix, la quantité, la qualité, le délai, les garanties de bonnes exécutions du marché et la régularisation des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'Antony : Direction des Systèmes d'Information et de Communication - A l'attention de M. le maire.
 place de l'hôtel de ville B.P. 60086,  92161 Antony.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Direction des Systèmes d'Information et de Communication : Mme Pascale BOURDON.
 place de l'hôtel de ville B.P. 60086,  92161 Antony, tél. : 01-40-96-71-81, courriel : dsic@ville-antony.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Direction des Systèmes d'Information et de Communication : 3e étage - bureau 312.
 place de l'hôtel de ville B.P. 60086,  92161 Antony, courriel : dsic@ville-antony.fr.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00