Centrale des marchés
remplacement des menuiseries extérieures et des stores associés de l'école élémentaire des Grandes Maulévries Angers remplacement des menuiseries extérieures et des stores associés de l'école élémentaire des Grandes Maulévries PROCÉDURE ADAPTÉE La procédure d'achat du présent avis est couverte par...
Ville d'Angers 49020Angers
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Remplacement des menuiseries extérieures et des stores associés de l'école élémentaire des Grandes Maulévries

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1490565

Date de clôture estimée : 26/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
CENTRALE DES MARCHES (05/05/15)
7119668601
BOAMP (04/05/15)
15-67391
Angers
remplacement des menuiseries extérieures et des stores associés de l'école élémentaire des Grandes Maulévries
PROCÉDURE ADAPTÉE

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Identification du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice :
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville d'Angers, Direction de la commande publique pour la Direction des bâtiments et du patrimoine communautaire, BP 80011, 49020 Angers cedex 02. Tél. (+33) 2 41 05 50 00.
URL : http://metropole-angers.marcoweb.fr
Type d'organisme : commune.
Activité(s) principale(s) : services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice agit pour le compte d'autres pouvoirs/entités adjudicateurs/adjudicatrices : non.
Objet du marché :
Objet du marché : remplacement des menuiseries extérieures et des stores associés de l'école élémentaire des Grandes Maulévries.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution ou de livraison : Angers.
L'avis concerne : un marché public.
Caractéristiques principales : remplacement des menuiseries extérieures et des stores associés de l'école élémentaire des Grandes Maulévries, située 9, square Gaston-Allard à Angers. Marché séparé à tranches conditionnelles.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Tranche ferme : menuiseries et stores du 1er étage.
Tranche conditionnelle 1 : menuiseries et stores du 2e étage.
Tranche conditionnelle 2 : menuiseries et stores du rez-de-chaussée.
Tranche conditionnelle 3 : menuiseries des cages d'escaliers.
Lot 1 : menuiseries extérieures.
Classification CPV : 454211500 ; 454211005 ; 454210004.
Lot 2 : stores bannes.
Classification CPV : 454211438 ; 441157006.
Des variantes seront-elles prises en compte : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,000 % du montant de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent : prix global forfaitaire ferme pour la tranche ferme, puis révisables annuellement pour les tranches conditionnelles, à la date de démarrage de la période de préparation de chacune des tranches conditionnelles. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Le financement du présent marché sera assuré par autofinancement de la ville d'Angers, complété, le cas échéant, par des ressources externes (emprunt, subventions, etc.) conformément aux lois et réglementations en vigueur. Les paiements s'effectuent par virement administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières : le début d'exécution du marché (tranche ferme) part de sa date de notification, qui vaut ordre de service de commencer la période de préparation des travaux ainsi que les travaux à l'issue de cette période. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots et de chacune des tranches conditionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Étant précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 36 mois.
La durée des travaux est de :
- pour la tranche ferme : 12,5 semaines (10,5 semaines de préparation ; 2 semaines de travaux),
- pour chacune des tranches conditionnelles : 9,5 semaines (7,5 semaines de préparation ; 2 semaines de travaux).
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Justifications autres en saisie libre : les pièces demandées à l'appui de la candidature et de l'offre sont précisées dans le règlement de consultation téléchargeable gratuitement sur le site : http://metropole-angers.marcoweb.fr
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %,
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique sera effectuée : non.
Procédures :
Type de procédure : procédure adaptée.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 26 mai 2015 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours.
Renseignements complémentaires :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice : V15BATFGMAULEVRIES.
Autres informations : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de consultation.
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : documents remis gratuitement.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex.
URL : http://www.ta-nantes.juradm.fr
Introduction des recours : tribunal administratif, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2015.
Adresses complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif : Florence Guinard (tél. 02 41 05 58 32), ville d'Angers, Direction de la commande publique, service contrats, 18, rue de Rennes, 49000 Angers.
Renseignements d'ordre technique : Cédrick Jouan (tél. 02 41 05 43 57), ville d'Angers, Direction des bâtiments et du patrimoine communautaire, 41, boulevard Pierre-de-Coubertin, 49035 Angers cedex.
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : ville d'Angers,
Direction de la commande publique, service contrats, 3e étage, immeuble Forum, 18, rue de Rennes à Angers (horaires : 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00), 49020 Angers cedex 02. URL : http://metropole-angers.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : ville d'Angers, Direction de la commande publique, service contrats, pour les dépôts contre récépissé : 3e étage, immeuble Forum, 18, rue de Rennes à Angers (horaires : 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00), pour les envois par poste : BP 80011, 49020 Angers cedex 02.
URL : http://metropole-angers.marcoweb.fr
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00