Centrale des marchés
Ensembles immobiliers : Angers et son agglomération. Marché de travaux de peinture, revêtements muraux et revêtements de sols Angers Ensembles immobiliers : Angers et son agglomération. Marché de travaux de peinture, revêtements muraux et revêtements de sols. procédure librement définie Avis d'appel à la concurre...
Soclova 49004Angers 0241311370
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Ensembles immobiliers : Angers et son agglomération. Marché de travaux de peinture, revêtements muraux et revêtements de sols

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1149668

Date de clôture estimée : 01/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (09/07/14)
7104792901
SOURCEWEB (12/07/14)
Angers
Ensembles immobiliers : Angers et son agglomération. Marché de travaux de peinture, revêtements muraux et revêtements de sols.
procédure librement définie

Avis d'appel à la concurrence faisant suite à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général.
1. Maître d’ouvrage : Soclova, 43, avenue Yolande-d'Aragon, BP 10452, 49004 Angers cedex 01. Tél. 02 41 31 13 77. Fax 02.41.31.13.70.
www.soclova.fr
2. Procédure de passation des marchés : procédure librement définie soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
3. Objet de l’appel d’offres :
Ensembles immobiliers : Angers et son agglomération. Marché de travaux de peinture, revêtements muraux et revêtements de sols.
4. Nombre et consistance des lots : 2 lots, marché de travaux de peinture, revêtements muraux et revêtements de sols, marché à bons de commande.
Lot 1 : secteur Nord, Sud et Est.
Lot 2 : secteur Centre-ouest.
5. Délai d’exécution :
Date prévisionnelle de démarrage du marché : 1er novembre 2014.
6. Retrait du dossier : Soclova, 43, avenue Yolande-d’Aragon, BP 10452, 49004 Angers cedex 01. À partir du 9 juillet 2014.
Téléchargement informatique :
Adresser votre demande par courriel à : MarchePeinture@soclova.fr
7. Remise des offres :
Par courrier recommandé avec AR ou remise contre récépissé à : Soclova, 43, avenue Yolande-d'Aragon, BP 10452, 49004 Angers cedex 01.
Date limite : vendredi 1er août à 12h00, sous double enveloppe cachetée, avec l’indication : appel d’offres. Marché de travaux de peinture, revêtements muraux et revêtements de sols. Ne pas ouvrir avant la séance.
8. Pièces à joindre à l’offre :
1ère enveloppe :
- formulaires de déclaration du candidat DC1 et DC2,
- attestations fiscales et sociales ou NOTI 2,
- justificatif de moins d’un an des qualifications et certifications de la société.
- un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (KBIS) ou au répertoire des métiers,
- attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au sens strict des articles L.143-3, L.143-5, et L.623 du Code du travail,
- attestations d’assurances responsabilité civile et décennale en cours de validité,
- liste de références pour prestations équivalentes,
- état du personnel et du matériel, en distinguant les moyens et effectifs prévus sur ce chantier,
- organisation géographique étant précisée qu’une agence locale est souhaitable.
2e enveloppe :
- proposition détaillée en 2 exemplaires,
- acte d’engagement en 2 exemplaires,
- documentation et fiches techniques des produits proposés,
- un mémoire technique.
9. critères de sélection : le jugement des offres sera effectué à partir des critères pondérés suivants :
- valeur technique : 40 %,
- prix des prestations : 60 %.
9. Renseignements :
Soclova, service technique, 43, avenue Yolande-d’Aragon, 49100 Angers. M. Julien Souchu. Tél. 02 41 31 18 28. Fax 02.41.31.13.70.
Soclova, service administratif, 43, avenue Yolande-d’Aragon, 49100 Angers, Mme Katia Graveleau. Tél. 02 41 31 18 23. Fax 02.41.31.13.70.
10. Date d’envoi à la publication : mercredi 9 juillet 2014.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00