Podeliha
Opération "Apollonius", construction de 25·logements locatifs sociaux collectifs à partir de matériaux de réemploi, rue de la Manufacture à Trélazé
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre (architecte) : AIA Architectes, 7, boulevard de Chantenay, Nantes.
Bureau d’étude Structure/fluides/thermique : AIA Ingenierie, La Station A, 14 boulevard Yvonne-Poirel, Angers.
Économiste de la construction : AIA Ingenierie, La Station A, 14, boulevard Yvonne-Poirel, Angers.
Bureau d’étude Acoustique : Itac, 5, rue Menou, Nantes.
Bureau d’étude Paysage : Landscape U Need, 15, rue Papiau-de-là-Verrie, Angers.
AMO réemploi : Matière Grise, 8, rue Edouard-Floquet, Angers.
Contrôle technique : Apave IC Maine Anjou, rue du Général-Charles-Lacretelle, Beaucouzé.
Coordination SPS : Apave IC Maine Anjou, rue du Général-Charles-Lacretelle, Beaucouzé.
Logisticien Halle I : Envie 2E 49, 36, boulevard Charles-de-Gaulle, Trélazé.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du code de la commande publique.
Objet du marché : opération "Apollonius", construction de 25 logements locatifs sociaux collectifs à partir de matériaux de réemploi, rue de la Manufacture à Trélazé.
Particularité : innovation, objectif de 50 % de matériaux de réemploi.
Type de marché : travaux.
Classification CPV : 71000000.
Allotissement : le présent avis concerne un marché avec un lot unique (consultation en entreprise générale).
Délai d'exécution : 24 mois (2 mois de préparation + 22 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : décembre 2026.
Variantes : non autorisées.
P.S.E. (prestations supplémentaires éventuelles) : oui.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com
Dossier de candidature
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
Les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la Société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature.
La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire.
Une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le DUME peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
Prix (pondération : 50 %).
Valeur technique (pondération : 50 %) :
Sous critère 1 : méthodologie et procédés d’exécution des travaux et du réemploi (pondération : 25 %).
Sous critère 2 : moyens humains et matériels dédiés au chantier (pondération : 10 %).
Sous critère 3 : organisation d’un chantier à faibles nuisances et faible impact environnemental (pondération : 5 %).
Sous critère 4 : gestion des interventions dans le cadre de l’année de parfait achèvement (pondération : 5 %).
Sous critère 3 : engagement sur le planning, maîtrise et optimisation des délais d’exécution (pondération : 5 %).
Les attendus relatifs au contenu du dossier de remise des offres sont précisés dans le règlement de consultation.
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet :
www.podeliha.fr espace professionnel "Appels d’offres".
Date limite de réception des offres : le 23 octobre 2026 à 12 h 00.
Conditions d'envoi :
Par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com :
https://www.achat.public.com sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 17 septembre 2026.
