PODELIHA
Construction dun bâtiment passif de 10 logements semi-collectif, situés rue Colette-Yver à Segré-en-Anjou Bleu
PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître doeuvre : Yves Hubert, 33, rue Lionnaise, 49100 Angers, 02 41 20 60 87.
Économiste : Fabrice Hubert, 4, allée des Noyers, 49140 Villevêque, 02 41 69 35 65.
Bureau détude thermique & fluides : Batimgie, 16, rue François-Cevert, 49000 Angers, 02 41 77 08 08.
Bureau détudes structure : Even, 5, rue des Petites Maulévries, 49007 Angers, 02 41 87 58 05.
Bureau détude acoustique : DB Acoustic, 20, rue de la Chevallerie, 49800 Trélazé, 02 41 87 21 26.
Contrôle technique : Apave Angers, Quentin Gaillard, rue Charles-Lacretelle, 49071 Beaucouzé, 06 59 67 35 49.
Coordination SPS : Smope, Antoine Gabory, 10, rue de la Bourrine, 44120 Vertou, 06 81 07 76 51.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de larticle R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : construction dun bâtiment passif de 10 logements Semi-collectif situés Rue Colette Yver à
Segré-en-Anjou Bleu.
Type de marché : travaux.
Allotissement :
Le présent avis concerne un marché divisé en 13 lots, la présente consultation ne concerne cependant que les lots : 4, 5, 6.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : gros oeuvre.
Lot 02 : ITE, ravalements.
Lot 03 : serrurerie.
Lot 04 : étanchéité, zinguerie.
Lot 05 : menuiseries extérieures, fermetures.
Lot 06 : menuiseries intérieures bois.
Lot 07 : cloison sèches, doublages, plafonds.
Lot 08 : carrelage, faïence.
Lot 09 : peintures, sols collés.
Lot 10 : aménagements paysagers.
Lot 11 : électricité.
Lot 12 : plomberie, CVC.
Lot 13 : nettoyages.
Délai d'exécution : 12 mois (4 semaines de préparation + 11 mois de travaux hors congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : septembre 2024.
Variantes : non autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : leuro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement dopérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre dun ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement dopérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par lintermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à lappui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans lhypothèse où le candidat dispose d'un extrait de linscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur lhonneur attestant de la régularité des conditions demploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître douvrage au regard des dispositions de larticle L.423-10 et suivants du Code de la construction et de lhabitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à larticle L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à lensemble de ses obligations sociales et fiscales.
Lacheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme dun document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
1. loffre de prix (pondération : 60 %),
2. la valeur technique de loffre (pondération : 40 %) appréciée au vu des thèmes à développer dans le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose dadopter pour lexécution des travaux (article 10.1) et de la décomposition du DPGF :
- indications des procédés dexécution envisagés, des contraintes d'exécution des travaux spécifiques au chantier
identifiées par l'entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l'entreprise comme étant susceptibles d'affecter la qualité de l'environnement lors de l'exécution des travaux (pondération : 10 %).
- composition de léquipe qui sera mise à disposition pour lexécution du marché détaillant les effectifs, limportance et la qualification du personnel dencadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier (pondération : 10 %).
- fiches techniques de composition ou d'utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en oeuvre dans le respect des préconisations du CCTP (pondération : 5 %).
- Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d'ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d'apprécier la proposition de prix pondération : 5 %).
- La qualité du programme d'exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et lamélioration du délai global dexécution fixé au paragraphe 2.6 du présent règlement (pondération : 10 %).
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet :
www.podeliha.fr espace professionnel "Appels doffres".
Date limite de réception des offres : le 13 août 2024 à 11 h 00.
Conditions d'envoi :
Par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com :
https://www.achat.public.com et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 4 juillet 2024.
