maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de 56 logements collectifs en 2 immeubles, situés 32 au 38 et 42 au 46, rue du 14-Juillet-1789, 49800 Trélazé, R0130 Résidence du Petit Bois

Podeliha
maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de 56 logements collectifs en 2 immeubles, situés 32 au 38 et 42 au 46, rue du 14-Juillet-1789, 49800 Trélazé, R0130 Résidence du Petit Bois
marché à procédure adaptée
Maître de l'ouvrage :Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Argumentaire recours procédure : marché à procédure adaptée.
Objet du marché : maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de 56 logements collectifs en 2 immeubles, situés 32 au 38 et 42 au 46, rue du 14-Juillet-1789, 49800 Trélazé, R0130 Résidence du Petit Bois.
Type de marché : services.
Allotissement :cet avis fait l’objet d’un lot unique.
Délai d'exécution : 9 mois d’études (compris congés et consultation entreprises) + 14 mois de chantier (compris 2 mois de préparation, congés, hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : février 2025.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou K-bis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales,
- le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maîtriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l’ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après. Les justificatifs des diplômes/titres d’études et ou les valorisations d’acquis professionnels des responsables et des exécutants de la prestation correspondront aux compétences suivantes :
- architecte mandataire – (DE-HMONP),
- BET thermique/fluide – Qualifié RGE,
- économie de la construction,
- OPC,
- conduite de travaux en site occupé.
Produire les certificats de qualifications professionnelles et/ou titres d’études correspondants (ou équivalents) à chaque compétence, avec CV et organigrammes.
Il est demandé aux candidats de compléter la fiche de présentation du groupement ainsi que le cahier de références joint au dossier. Le non-respect de ce formalisme entrainera le rejet de la candidature.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugements des offres : conformément au règlement de la consultation
- l'offre de prix (pondération : 55 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 45 %) :
- sous critère n° 1 : note organisation du groupement MOE 15 %,
- sous critère n° 2 : note sur les propositions architecturales et techniques 20 %,
- sous critère n° 3 : projet environnement 10 %.
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel «appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 10 février 2025 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com
(https://www.achat.public.com), sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au JAL : le 30 janvier 2025.